Mds 81 25.2001 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประจำปี ต้นทุนที่ไม่นำมาพิจารณาในมาตรฐานกำไรโดยประมาณ
แนวทางการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง
คณะกรรมการแห่งรัฐของสหพันธรัฐรัสเซีย
เพื่อการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและบริการสาธารณะ
(กอสสตรอยแห่งรัสเซีย)
คำแนะนำวิธีการสำหรับการพิจารณา
มูลค่ากำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง
มทส. 81-25.2544
มอสโก 2544
แนวทางในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง (MDS 81-25.2001) /Gosstroy of Russia/ Moscow 2001 - 15 หน้า
หลักเกณฑ์เหล่านี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญหลายรายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการควบคุมประมาณการและราคาในการก่อสร้าง
ที่พัฒนาศูนย์ระหว่างภูมิภาคสำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้างและอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (หัวหน้า - I.I. Dmitrenko, เจ้าหน้าที่บริหาร - G.P. Shpunt), State Academy of Professional Retraining และ Advanced Training for Managers และ Investment Sector Specialists (GASIS) ของกระทรวง การศึกษาของสหพันธรัฐรัสเซีย (G.M. Khaikin, I.G. Tsirunyan) และศูนย์ภูมิภาคครัสโนดาร์ของรัฐวิสาหกิจเพื่อการกำหนดราคาในการก่อสร้าง "Kubanstroitsen" (I.A. Krupenina)
ที่พิจารณากรมการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (คณะกรรมการแก้ไข: V.A. Stepanov - หัวหน้า, G.A. Shanin, T.L. Grishchenkova, V.V. Safonov, A.V. Belov ) และในการประชุมของคณะกรรมาธิการระหว่างแผนก (ทำงาน กลุ่ม) ภายใต้คณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซียในการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง
แนะนำกรมการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย
ยอมรับและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 03/01/2544 โดยคำสั่งของคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซียลงวันที่ 28/02/2544 ฉบับที่ 15
แทนที่คำแนะนำระเบียบวิธีในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างราคาฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (จดหมายของกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซียลงวันที่ 30 ตุลาคม 2535 เลขที่ BF-906/12) และส่วนที่ 3 ของแนวทางระเบียบวิธีในการกำหนดจำนวนค่าใช้จ่าย ต้นทุนและกำไรโดยประมาณในการก่อสร้างที่ดำเนินการใน Far North และพื้นที่เทียบเท่า (MDS 81-5.99)
เอกสารด้านกฎระเบียบและระเบียบวิธีนี้ไม่สามารถทำซ้ำ ทำซ้ำ หรือแจกจ่ายเป็นสิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Gosstroy แห่งรัสเซีย
© Gosstroy แห่งรัสเซีย
การแนะนำ
“แนวทางการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง MDS 81-25.2001" (ต่อไปนี้จะเรียกว่าคำแนะนำด้านระเบียบวิธี) กำหนดหลักการและขั้นตอนในการคำนวณจำนวนกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างต้นทุนการก่อสร้างโดยประมาณ
แนวทางนี้ใช้เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเมื่อมีการพัฒนาเอกสารการประกวดราคาสำหรับการจัดการแข่งขันสำหรับการวางสัญญาเพื่อการปฏิบัติงานและการให้บริการในการก่อสร้างและราคาตามสัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของ การเจรจากับผู้รับเหมา
แนวทางนี้คำนึงถึงบทบัญญัติที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย "ในกิจกรรมการลงทุนในสหพันธรัฐรัสเซีย ดำเนินการในรูปแบบของการลงทุนทุน" ประมวลกฎหมายภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย , แนวทางแบบจำลองสำหรับการวางแผนและการบัญชีสำหรับต้นทุนงานก่อสร้าง (อนุมัติโดยกระทรวงการก่อสร้าง สหพันธรัฐรัสเซีย 4 ธันวาคม 2538 เลขที่ BE-11-260/7) คำแนะนำด้านระเบียบวิธีสำหรับการพัฒนานโยบายการกำหนดราคาขององค์กร (คำสั่งของ กระทรวงเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 118 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2540) รวมถึงข้อบังคับปัจจุบันเกี่ยวกับการบัญชีและเอกสารอื่น ๆ ตามภาคผนวก 1
แนวทางดังกล่าวได้รับการตกลงร่วมกับกระทรวงการคลังของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 30 มกราคม 2544 เลขที่ 06-10-24/31) และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 15 ธันวาคม 2543 เลขที่ ША 681/05)
บทบัญญัติที่ให้ไว้ในคำแนะนำด้านระเบียบวิธีมีผลบังคับใช้สำหรับองค์กรและองค์กรทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงความร่วมมือและรูปแบบการเป็นเจ้าของ ดำเนินการก่อสร้างทุนด้วยค่าใช้จ่ายของงบประมาณของรัฐบาลกลาง เงินจากงบประมาณของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย เงินกู้ของรัฐ ได้รับภายใต้การค้ำประกันของรัฐและกองทุนอื่น ๆ ที่ได้รับจากการสนับสนุนจากรัฐ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเอกสารการบริหารที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
สำหรับโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนจากกองทุนขององค์กร องค์กร และบุคคลทั่วไป บทบัญญัติของเอกสารนี้ถือเป็นคำแนะนำ
บทบัญญัติของคำแนะนำด้านระเบียบวิธีใช้กับงานที่ดำเนินการในเชิงเศรษฐกิจตลอดจนการซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างที่สำคัญตามอุตสาหกรรม
แนวปฏิบัตินี้คำนึงถึงข้อกำหนดและข้อกำหนดของเอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
กรุณาส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติต่อไปที่:
117987, มอสโก, GSP-1, เซนต์. Stroiteley 8 อาคาร 2 แผนกการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย
1. บทบัญญัติทั่วไป
1.1. แนวทางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกำไรโดยประมาณ:
นักลงทุน (ลูกค้า - นักพัฒนา) เมื่อจัดทำประมาณการนักลงทุนเพื่อประเมินโปรแกรมการลงทุน (โครงการ) เมื่อจัดทำข้อตกลงสรุปรวมถึง ในระหว่างการประมูลตามสัญญาและการกำหนดราคาสัญญาในกรณีที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเจรจาระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา
องค์กรที่ทำสัญญาเมื่อเตรียมข้อเสนอราคาสำหรับการประมูลที่แข่งขันได้
ออกแบบองค์กรในการพัฒนาเอกสารประมาณการ
กำไรโดยประมาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบคลุมต้นทุนของผู้รับเหมาในการพัฒนาสิ่งจูงใจด้านการผลิตและวัสดุสำหรับคนงาน
กำไรโดยประมาณเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและไม่รวมอยู่ในต้นทุนงาน
1.2. มาตรฐานกำไรโดยประมาณคำนึงถึงต้นทุนของ:
ภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีทรัพย์สิน ภาษีเงินได้ขององค์กรและองค์กรในอัตราที่กำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่นในจำนวนไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์
ขยายการทำซ้ำขององค์กรที่ทำสัญญา (การปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย การสร้างสินทรัพย์ถาวรใหม่)
สิ่งจูงใจด้านวัสดุสำหรับคนงาน (ความช่วยเหลือด้านวัสดุ การดำเนินการตามมาตรการด้านสุขภาพและนันทนาการที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการมีส่วนร่วมของคนงานในกระบวนการผลิต)
องค์กรให้ความช่วยเหลือและบริการฟรีแก่สถาบันการศึกษา
1.3. ต้นทุนที่ไม่ได้นำมาพิจารณาในมาตรฐานกำไรโดยประมาณแสดงไว้ในภาคผนวก 2
1.4. เป็นพื้นฐานในการคำนวณกำไรโดยประมาณ จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) ในราคาปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงโดยประมาณจะถูกนำไปใช้
ขั้นตอนการกำหนดจำนวนเงินที่จ่ายให้กับคนงานมีอยู่ใน "แนวทางในการกำหนดต้นทุนการก่อสร้างในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย MDS 81-1.99" ภาคผนวก 4
1.5. กำไรโดยประมาณถูกกำหนดโดยใช้:
มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน
มาตรฐานประเภทงานก่อสร้างและติดตั้ง
มาตรฐานส่วนบุคคลที่พัฒนาขึ้น (ในบางกรณี) สำหรับผู้รับเหมาเฉพาะราย
การตัดสินใจในการเลือกตัวเลือกในการคำนวณจำนวนกำไรโดยประมาณนั้นทำโดยนักลงทุน (ลูกค้า - ผู้พัฒนา) และผู้รับเหมาบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
2. ขั้นตอนในการกำหนดและใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณ
2.1. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและติดตั้ง มาตรฐานกำไรโดยประมาณทั่วทั้งอุตสาหกรรมคือ 65% ของจำนวนเงินสำหรับค่าจ้างคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) และใช้ในการคำนวณทางเศรษฐกิจทั่วไปในขอบเขตการลงทุน
2.2. มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมสำหรับกำไรโดยประมาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการซ่อมแซมและงานก่อสร้างโดยประมาณคือ 50% ของจำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนคนงาน (ผู้สร้างและผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักร)
2.3. เป็นการสมควรมากกว่าที่จะใช้มาตรฐานประมาณการกำไรทั่วทั้งอุตสาหกรรมในการพัฒนาการประมาณการของนักลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของหัวข้อการแข่งขันระหว่างการประมูลตามสัญญา
ตามข้อตกลงระหว่างลูกค้าผู้พัฒนาและผู้รับเหมามาตรฐานกำไรโดยประมาณที่ระบุสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการพัฒนาเอกสารการทำงานและการจ่ายเงินสำหรับงานที่ทำ
2.4. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและติดตั้งในขั้นตอนการพัฒนาเอกสารการทำงานและการชำระเงินสำหรับงานที่ทำจะใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง
มาตรฐานที่กำหนดระบุไว้ในภาคผนวก 3
2.5. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวกฎหมายและข้อบังคับใหม่ Gosstroy แห่งรัสเซียจะปรับมาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมเป็นระยะสำหรับผลกำไรโดยประมาณและมาตรฐานสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง
2.6. ในกรณีที่สภาพการทำงานแตกต่างจากที่ยอมรับในมาตรฐานเฉลี่ยและกำไรที่คำนวณตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งหมดไม่ครอบคลุมต้นทุนของผู้รับเหมาในการพัฒนาการผลิตและสิ่งจูงใจด้านวัสดุสำหรับคนงานตามข้อตกลงกับลูกค้า - นักพัฒนาขอแนะนำให้พัฒนาและใช้มาตรฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณ ( ยกเว้นโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนจากงบประมาณของรัฐบาลกลาง)
2.7. ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซีย
3. ขั้นตอนการคำนวณมาตรฐานกำไรส่วนบุคคลโดยประมาณ
3.1. เมื่อคำนวณมาตรฐานแต่ละรายการ เอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับปัจจุบันจะถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมจำนวนรายการมาตรฐานตลอดจนข้อมูลจากการรายงานทางสถิติและการบัญชีของรัฐ
มาตรฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณถูกกำหนดโดยการคำนวณโดยผู้รับเหมาซึ่งดำเนินการโดยการคำนวณตามรายการต้นทุนที่ระบุในข้อ 1.2
3.2. เมื่อกำหนดจำนวนเงินภายใต้บทความ "การปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย การสร้างสินทรัพย์ถาวรใหม่" จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงตำแหน่งทรัพย์สินของผู้รับเหมา (ส่วนแบ่งของสินทรัพย์ถาวรในสินทรัพย์ ส่วนแบ่งของส่วนที่ใช้งานของคงที่ สินทรัพย์) และสถานะที่แท้จริงของสินทรัพย์ถาวร (การต่ออายุและการกำจัด ค่าสัมประสิทธิ์การสึกหรอ ความพร้อมของเงินทุนหมุนเวียนของตัวเอง ฯลฯ )
จำนวนเงินทุนตามรายการนี้กำหนดโดยการคำนวณตามข้อมูลจากแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาการลงทุนขององค์กรและการบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ในช่วงก่อนหน้า
3.3. ควรกำหนดจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ่งจูงใจที่เป็นสาระสำคัญสำหรับพนักงานตามข้อมูลจากผู้รับเหมาในช่วงก่อนหน้าซึ่งแสดงอยู่ในภาคผนวกของงบดุล
แอปพลิเคชันนี้สะท้อนถึงการจ่ายเงินสดและสิ่งจูงใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพการทำงาน การให้บริการ รวมถึง:
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนบางประเภทนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างงาน (สัญญา)
ความช่วยเหลือด้านวัสดุ (รวมถึงไม่เสียค่าใช้จ่าย) แก่พนักงานในการมีส่วนร่วมในระบบการให้กู้ยืมจำนองหรือการชำระคืนเงินกู้บางส่วนสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลและความต้องการทางสังคมอื่น ๆ
การชำระส่วนต่างต้นทุนเมื่อขายสินค้า (งานและบริการ) ในราคาพิเศษ (ต่ำกว่าราคาตลาด) ให้กับพนักงานขององค์กร
การชำระค่าบัตรกำนัลสำหรับการรักษาหรือการพักผ่อนหย่อนใจ ทัศนศึกษาหรือการเดินทาง ชั้นเรียนในส่วนกีฬา ชมรมหรือชมรม การเข้าชมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ความบันเทิง หรือพลศึกษา (กีฬา) ตลอดจนการชำระเงินอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
การจ่ายเงินและสิ่งจูงใจทางการเงินที่ระบุนั้นรวมยอดคงค้างของภาษีสังคมแบบรวมตามกฎหมายปัจจุบันจากจำนวนเงินทุนที่วางแผนไว้สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุแก่คนงานและลูกจ้าง ฯลฯ
3.4. สำหรับค่าใช้จ่ายที่กำหนดตามวรรค 3.2., 3.3. ภาษีจะคำนวณตามกฎหมายปัจจุบัน
3.5. ภาษีเงินได้ถูกกำหนดตามตัวบ่งชี้ที่คำนวณสำหรับแต่ละรายการที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรโดยประมาณที่วางแผนไว้
3.6. การคำนวณภาษีทรัพย์สินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในงานก่อสร้างและติดตั้งตลอดจนเงินทุนที่วางแผนไว้สำหรับการซื้อและปรับปรุงให้ทันสมัย
3.7. การคำนวณอัตรากำไรโดยประมาณแต่ละรายการดำเนินการโดยใช้สูตร:
(1) |
ที่ไหน: เอ็น และ- อัตรากำไรส่วนบุคคลเป็นเปอร์เซ็นต์
ป.ล- จำนวนกำไรที่กำหนดโดยการคำนวณสำหรับผู้รับเหมาเฉพาะราย, พันรูเบิล;
ซี- จำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรง) พันรูเบิล
4. ขั้นตอนการรับผลกำไรโดยประมาณเมื่อร่างเอกสารประมาณการ
4.1. เมื่อจัดทำประมาณการท้องถิ่น (ประมาณการ) โดยไม่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ กำไรโดยประมาณจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการคำนวณ (ประมาณการ) และเมื่อจัดทำตามส่วนต่าง ๆ - ที่ส่วนท้ายของแต่ละส่วนและโดยรวมตามการประมาณการ (ประมาณการ ).
4.2. ขั้นตอนการคำนวณมาตรฐานกำไรโดยประมาณในเอกสารประมาณการขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและขั้นตอนการออกแบบ
4.3. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในระดับราคาปัจจุบันสามารถกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณได้โดยใช้สูตร:
ในขั้นตอน “โครงการ”:
ที่ไหน: ป- จำนวนกำไรโดยประมาณ, พันรูเบิล;
ซี- จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งคำนึงถึงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงของการประมาณการท้องถิ่น (ประมาณการ) พันรูเบิล
เอ็น เอส- มาตรฐานกำไรโดยประมาณทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นสำหรับกองทุนค่าจ้างของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางตรง
เอ็น ซีนี- อัตรากำไรโดยประมาณสำหรับงานก่อสร้างและติดตั้งประเภทที่ i ตามภาคผนวก 3 เป็นเปอร์เซ็นต์
n
4.4. เมื่อใช้วิธีการดัชนีพื้นฐาน จำนวนกำไรโดยประมาณจะถูกกำหนดโดยสูตร:
ในขั้นตอน “โครงการ”:
ที่ไหน: ซีบี- จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งคำนึงถึงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงของการประมาณการท้องถิ่น (ประมาณการ) รวบรวมโดยใช้บรรทัดฐานและราคาโดยประมาณในระดับฐานพันรูเบิล
ซีซีและ ซี มิ- ค่าจ้างโดยประมาณทั้งหมด (ค่าจ้างพื้นฐาน) สำหรับคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับงานประเภทที่ i, พันรูเบิล;
และจาก- ดัชนีของระดับปัจจุบันของกองทุนสำหรับค่าจ้างในการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระดับค่าจ้าง (ค่าจ้างโดยประมาณขั้นพื้นฐานของคนงาน) โดยคำนึงถึงบรรทัดฐานและราคาโดยประมาณของระดับฐาน
n- จำนวนประเภทงานทั้งหมดในวัตถุนี้
4.5. เมื่อพิจารณาต้นทุนการก่อสร้างและติดตั้งที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการแต่ละราย (บุคคลธรรมดา) ภายใต้สัญญาในประเทศหรือการก่อสร้าง แนะนำให้กำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณตามมาตรฐานของแต่ละบุคคลที่ตกลงกับลูกค้า
5. การจัดระเบียบงานเพื่อกำหนดมาตรฐานกำไรโดยประมาณ
5.1. คำแนะนำด้านระเบียบวิธีทั่วไปสำหรับการพัฒนามาตรฐานกำไรโดยประมาณนั้นจัดทำโดยกรมการกำหนดราคาและการกำหนดมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและภาคการเคหะและชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (ต่อไปนี้จะเรียกว่าแผนกการกำหนดราคา)
5.2. การพัฒนามาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมตลอดจนมาตรฐานสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้งนั้นดำเนินการโดยองค์กรนักพัฒนาที่กำหนดโดยแผนกราคา
ร่างมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นสำหรับผลกำไรโดยประมาณได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการระหว่างแผนก (คณะทำงาน) เพื่อการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง (IMC) ของคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐของรัสเซีย
เมื่อคำนึงถึงผลการทบทวนที่ IEC องค์กรพัฒนาจะทำการปรับเปลี่ยนร่างมาตรฐานอย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุงจะถูกส่งไปยังฝ่ายกำหนดราคา ซึ่งหลังจากการตรวจสอบขั้นสุดท้ายแล้ว จะต้องส่งเพื่อขออนุมัติตามลักษณะที่กำหนด
5.3. การพัฒนามาตรฐานส่วนบุคคลสำหรับองค์กรที่ทำสัญญาแต่ละแห่งนั้นดำเนินการโดยตรงโดยองค์กรที่ทำสัญญาหรือศูนย์ภูมิภาคสำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง (RCCP) การออกแบบและองค์กรอื่น ๆ บนพื้นฐานของสัญญาที่สรุปไว้สำหรับการปฏิบัติงานเหล่านี้ โครงการที่พัฒนาแล้วตามมาตรฐานของกำไรโดยประมาณจะถูกโอนโดยผู้รับเหมาไปยังผู้พัฒนาลูกค้าเพื่อพิจารณาและตรวจสอบ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรพัฒนาทำการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมกับร่างมาตรฐานกำไรโดยประมาณแต่ละรายการ และส่งให้ผู้พัฒนาลูกค้าเพื่อขออนุมัติ
5.4. ในกรณีที่เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจซึ่งต้องได้รับการยืนยันจากโครงการองค์กรก่อสร้าง (POS) อนุญาตให้รวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรการก่อสร้างและติดตั้งและการพัฒนาฐานการผลิต (ภาคผนวก 2 ข้อ 3) ในบทที่ 9 “งานและต้นทุนอื่น ๆ” ของการประมาณการรวม การคำนวณต้นทุนการก่อสร้างและราคาตามสัญญาตามการคำนวณที่ตกลงกับลูกค้าผู้พัฒนา
ภาคผนวก 1
รายการเอกสารด้านกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ในการจัดทำ
“แนวทางการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง”
1. รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย (ส่วนที่หนึ่ง) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 1998 ฉบับที่ 146-FZ (การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, ฉบับที่ 31, ศิลปะ. 3824; 1999, ฉบับที่ 28, ศิลปะ. 3487 ; 2000, ฉบับที่ 2, มาตรา 134)
2. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ฉบับที่ 147-FZ<О введении в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации>(รวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, หมายเลข 31, ศิลปะ 3825; 1999, หมายเลข 28, ศิลปะ 3488; 2000, หมายเลข 32, ศิลปะ 3341)
3. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 5 สิงหาคม 2543 ฉบับที่ 118-FZ<О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах>(การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2000, ฉบับที่ 32, ศิลปะ 3341)
4. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 18 ตุลาคม 2534 ฉบับที่ 1759-1<О дорожных фондах в Российской Федерации>(Vedomosti แห่งสภาผู้แทนราษฎรของ RSFSR และสภาสูงสุดของ RSFSR, 1991, ฉบับที่ 44, ศิลปะ 1426; ราชกิจจานุเบกษาของสภาผู้แทนราษฎรของสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1993 , หมายเลข 37, ศิลปะ 102; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1994, หมายเลข 29, ศิลปะ. 3010; 1995, หมายเลข 26, ศิลปะ. 2402; หมายเลข 35, ศิลปะ. 3503; 1996, หมายเลข 1 , ศิลปะ. 4; 1997, ลำดับที่ 22, ศิลปะ. 2545; 1998, ลำดับที่ 13, ศิลปะ. 1473; ลำดับที่ 26, ศิลปะ. 3013; 1999, ลำดับที่ 1, ศิลปะ. 1; ลำดับที่ 7, ศิลปะ. 879 ; ฉบับที่ 16 ข้อ 1930 ฉบับที่ 18 ข้อ 2221)
5. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 13 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2030-1<О налоге на имущество предприятий>(Vedomosti แห่งสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, ฉบับที่ 12, ศิลปะ 599; ฉบับที่ 34, มาตรา 1976; 1993, ฉบับที่ 4, มาตรา 118; ไม่ . 25 ข้อ 905 การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2538 ฉบับที่ 18 ข้อ 1590)
6. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2118-1<Об основах налоговой системы в Российской Федерации>ข้อ 2 ของมาตรา 18 และมาตรา 19,20,21 (Vedomosti ของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, ฉบับที่ 11, มาตรา 52; ฉบับที่ 34, มาตรา 1976 ; 1993, ลำดับที่ 4, ศิลปะ. 118; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1997, ลำดับที่ 30, มาตรา 3593; 1998, ลำดับที่ 31, มาตรา 3816, 3828; ลำดับที่ 43, มาตรา 5213; 1999, ลำดับที่ 1 มาตรา 1; ลำดับที่ 7 มาตรา 879; ลำดับที่ 25 มาตรา 3041; ลำดับที่ 28 มาตรา 3475; 2000 ลำดับที่ 32 มาตรา 3341)
7. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2116-1<О налоге на прибыль предприятий и организаций>(Vedomosti แห่งสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, ฉบับที่ 11, ข้อ 525; ฉบับที่ 34, มาตรา 1976; ฉบับที่ 4, มาตรา 118;<Российская газета>, 1993, 3 พฤศจิกายน, หมายเลข 205; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2537, ฉบับที่ 27, ศิลปะ 2823; ลำดับที่ 29 ศิลปะ 3010; ลำดับที่ 32 ศิลปะ 3304; พ.ศ. 2538 ฉบับที่ 18 ข้อ 1592; ลำดับที่ 26 ศิลปะ 2402, 2403; ลำดับที่ 49 ศิลปะ 4695; พ.ศ. 2539 ฉบับที่ 1 ข้อ 4, 20; ลำดับที่ 51 หน้า 5682; 2540 ฉบับที่ 3 ศิลปะ 357; 998, ฉบับที่ 47, ข้อ. 5702; 1999, ฉบับที่ 2, ข้อ 237; ลำดับที่ 10 ศิลปะ 1162; ลำดับที่ 14 ศิลปะ 1660; 2543 ฉบับที่ 32 ข้อ 3341)
8. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 82-FZ<О минимальном размере оплаты труда >(รวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2000, ฉบับที่ 26, ศิลปะ 2729)
9. คำสั่งของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 5 สิงหาคม 2535 ฉบับที่ 552<Об утверждении Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли>(รวบรวมการกระทำของประธานาธิบดีและรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, ลำดับที่ 9, ศิลปะ. 602; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1995, ลำดับที่ 27, มาตรา 2587; ลำดับที่ 28, มาตรา 2686; ไม่ใช่ .48 ศิลปะ 4683; 1996 ลำดับที่ 43 มาตรา 4924 ลำดับที่ 49 มาตรา 5557; 1998 ลำดับที่ 2 มาตรา 260; ลำดับที่ 22 มาตรา 2469; ลำดับที่ 37 มาตรา 4624 ; 1999, ฉบับที่ 29, ข้อ 3757; 2000, ฉบับที่ 23, ข้อ .2431)
11. คำสั่งของกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซีย ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2543 ฉบับที่ 62< О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий и организаций>.
12. จดหมายของกรมสรรพากรแห่งรัฐรัสเซียลงวันที่ 2 เมษายน 2539 ฉบับที่ 07-3-08/112<О налоге на прибыль приватизированных предприятий и организаций>.
13. จดหมายของกรมสรรพากรแห่งรัฐรัสเซียลงวันที่ 6 มกราคม 2540 ฉบับที่ 02-4-07/1<О налоге на прибыль предприятий и организаций>.
14. จดหมายของกรมการปฏิรูปภาษีกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 24 มิถุนายน 2540 ฉบับที่ 04-02-1 4<О перечне затрат, включаемых в себестоимость продукции при формировании затрат на прибыль>.
15. จดหมายของกรมสรรพากรแห่งรัสเซียลงวันที่ 27 ตุลาคม 2541 เลขที่ШС-6-02/768<Методические рекомендации по отдельным вопросам налогообложения прибыли>(แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2542)
16. จดหมายของกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซีย ลงวันที่ 17 มกราคม 2543 ฉบับที่ 02-1-16/2<О налогообложении прибыли, полученной участником совместной деятельности>.
17. หนังสือของกรมนโยบายภาษีกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 ฉบับที่ 04 -02-05/2<О налогообложении курсовых и суммовых разниц>.
18. คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 9 ธันวาคม 2541 ฉบับที่ 60n<Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту "Учётная политика организации" ПБУ 1/98>
19. คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ฉบับที่ 43n<Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту "Бухгалтерская отчётность организации" ПБУ 4/99>.
20. คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 ฉบับที่ 34n<Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской федерации>
21. คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 13 มกราคม 2543 ฉบับที่ 4n<О формах бухгалтерской отчётности организаций>.
22. คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2542 ฉบับที่ 32n<Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту "Доходы организации" ПБУ 9/99>(ตามที่แก้ไขและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
23. คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2542 ฉบับที่ 33n<Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту "Расходы организации" ПБУ 10/99>(ตามที่แก้ไขและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
24. คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2541 ฉบับที่ 25n<Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт материально-производственных запасов" ПБУ 5/98>(แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542, 24 มีนาคม 2543)
25. คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 3 กันยายน 2540 ฉบับที่ 65n<Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт основных средств" ПБУ 6/97>(แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ 24 มีนาคม พ.ศ. 2543)
26. คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 10 มกราคม 2543 ฉบับที่ 2n<Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2000>.
27. คำสั่งของกรมสรรพากรแห่งรัสเซียลงวันที่ 8 มิถุนายน 2538 ฉบับที่ 33<О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий>(แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ 12 กรกฎาคม 9 ตุลาคม 2538 29 พฤษภาคม 13 มิถุนายน 2540 2 เมษายน 2541)
28. คำสั่งกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซีย ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 เลขที่ BG-3-04/389<О внесении изменений в инструкцию Госналогслужбы России от 08,06.95 №33 "О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий>.
29. คำสั่งของกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซียลงวันที่ 4 เมษายน 2543 ฉบับที่ 59<О порядке исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды>.
30. คำสั่งกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซีย ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2543 เลขที่ BG-3-03/361<О внесении изменений в Инструкцию МНС России от 04.04.2000 №59 "О порядке исчисления и уплаты налогов, по ступающих в дорожные фонды>.
31. ขั้นตอนการกำหนดค่าธรรมเนียมและจำนวนสูงสุดสำหรับมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การกำจัดของเสีย และผลกระทบที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ได้รับการอนุมัติโดยพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2535 ฉบับที่ 632 (รวบรวมการกระทำของประธานาธิบดี และรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2535 หมายเลข 10 ข้อ 726; 1995 หมายเลข 3 ข้อ 190)
32. มาตรฐานพื้นฐานสำหรับการจ่ายเงินสำหรับการปล่อยมลพิษ การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม และการกำจัดของเสีย ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซียเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2536)
33. หนังสือของกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2535 ฉบับที่ 9-5-12 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซีย ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2535 ฉบับที่ 04-04/72-6344<Порядок направления предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами, иностранными юридическими лицами и гражданами средств в государственные внебюджетные экологические фонды>(แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ 23 พฤษภาคม 1995, 11 สิงหาคม 1997)
34. การลงมติของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2536 ครั้งที่ 22<О некоторых вопросах практики применения Закона РСФСР "Об охра не окружающей природной среды" (вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1994, №3; 2000, №6).
ภาคผนวก 2
ต้นทุนที่ไม่นำมาพิจารณาในมาตรฐานกำไรโดยประมาณ
1. ต้นทุนที่ไม่กระทบต่อกิจกรรมการผลิตของผู้รับเหมา
เงินบริจาค;
การพัฒนาขอบเขตทางสังคมและชุมชน
การบริจาคโดยสมัครใจให้กับกองทุนการเลือกตั้ง
โบนัสสำหรับพนักงานที่ไม่ใช่ฝ่ายผลิต
การชำระเงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนเพิ่มเติม (เกินระยะเวลาที่กำหนด)
การจัดสรรผลประโยชน์แบบครั้งเดียวให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ เงินเสริมบำนาญ
การชดเชยค่าอาหารในโรงอาหารและบุฟเฟ่ต์
การชำระเงินสำหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เมื่อส่งคนงานไปทำการติดตั้งการว่าจ้างและงานก่อสร้างสำหรับกิจกรรมเคลื่อนที่และการเดินทางของกิจกรรมของพวกเขาเพื่อปฏิบัติงานแบบหมุนเวียน
การชำระค่าสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
การชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกินกว่าบรรทัดฐานที่กำหนดไว้
การประกันภัยบุคลากรขององค์กรก่อสร้าง (ยกเว้นการประกันสังคมและประกันสุขภาพภาคบังคับ)
เพื่อสร้างกิจการร่วมค้า
การซื้อหุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นๆ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและการจำหน่ายหลักทรัพย์
การชำระคืนเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์และการจ่ายดอกเบี้ยตลอดจนสินเชื่อรอตัดบัญชีและเกินกำหนดชำระ (เกินกว่าจำนวนเงินตามอัตราคิดลดของธนาคารกลางแห่งรัสเซีย)
การชำระคืนเงินกู้ธนาคารบางส่วนให้กับพนักงานเพื่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเริ่มต้นครัวเรือน
การจ่ายเงินสำหรับการปล่อยมลพิษเกินที่อนุญาตสูงสุด
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายของเงินทุนขององค์กรเอง
2. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเติมเงินทุนหมุนเวียน
ขั้นตอนการเติมเงินเหล่านี้มีไว้สำหรับการสรุปสัญญาก่อสร้างรวมถึงการจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับงานหรือรับเงินกู้จากธนาคารเพื่อซื้อวัสดุผลิตภัณฑ์และโครงสร้าง
3. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรก่อสร้างและติดตั้ง
ซึ่งรวมถึง:
การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การผลิต
การปรับปรุงอุปกรณ์ทางเทคนิค การสร้างใหม่ การขยาย และการก่อสร้างโรงงานผลิตใหม่
ภาคผนวก 3
มาตรฐานกำไรโดยประมาณสำหรับประเภทงานก่อสร้างและติดตั้ง
หมายเลขสินค้า |
ประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง |
เป็นเปอร์เซ็นต์ของกองทุนค่าจ้างของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) |
การขุดดินดำเนินการ: - วิธียานยนต์ - ใช้วิธีไฮโดรแมคคาไนซ์ - งานวัฒนธรรมและเทคนิค | 50 |
|
งานลอกเหมืองแร่ | ||
งานเจาะและระเบิด | ||
บ่อน้ำสำหรับน้ำ | ||
งานตอกเสาเข็ม การรวมตัวของดิน บ่อลิ้นชัก | ||
โครงสร้างเสาหินคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้าง: - ทางอุตสาหกรรม - ที่อยู่อาศัยและโยธา | ||
โครงสร้างคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปในการก่อสร้าง: - ทางอุตสาหกรรม - ที่อยู่อาศัยและโยธา (ไม่มีประสิทธิภาพ) - การก่อสร้างที่อยู่อาศัยแผงขนาดใหญ่ | 85 |
|
โครงสร้างอิฐและบล็อกในอาคาร: - ทางอุตสาหกรรม - ที่อยู่อาศัยและโยธา - เกษตรกรรม | 65 |
|
โครงสร้างโลหะ | ||
โครงสร้างไม้ | ||
พื้น | ||
หลังคา | ||
การป้องกันโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์จากการกัดกร่อน | ||
การก่อสร้างทางการเกษตร: - โลหะ - คอนกรีตเสริมเหล็ก - ปลอกกรอบ - การก่อสร้างโรงเรือน | 85 |
|
จบงาน | ||
งานประปา - ภายใน (ท่อประปา น้ำทิ้ง การทำความร้อน การจ่ายก๊าซ การระบายอากาศ และการปรับอากาศ) | ||
ไฟฟ้าแสงสว่างของอาคาร | ||
เครือข่ายภายนอกของการจัดหาน้ำ, การระบายน้ำทิ้ง, การจ่ายความร้อน, ท่อส่งก๊าซ | ||
ท่อส่งหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ก๊าซและน้ำมัน | ||
งานฉนวนกันความร้อน | ||
ถนนรถยนต์ | ||
ทางรถไฟ | ||
อุโมงค์และรถไฟใต้ดิน | ||
สะพานและท่อ | ||
แอโรโดรม | ||
รางรถราง | ||
สายไฟ | ||
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร วิทยุ และโทรทัศน์: - การวางและติดตั้งโครงข่ายสื่อสาร - ติดตั้งวิทยุโทรทัศน์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ - การวางและติดตั้งสายสื่อสารทางไกล | 65 |
|
งานเหมืองแร่ (การขุดใต้ดินและทุน): - ในอุตสาหกรรมถ่านหิน - ในอุตสาหกรรมอื่นๆ | ||
โครงสร้างดินของโครงสร้างไฮดรอลิก | ||
โครงสร้างคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กของโครงสร้างไฮดรอลิก | ||
โครงสร้างหินของโครงสร้างไฮดรอลิก | ||
โครงสร้างโลหะของโครงสร้างไฮดรอลิก | ||
โครงสร้างไม้สำหรับโครงสร้างไฮดรอลิก | ||
งานกันซึมในโครงสร้างไฮดรอลิก | ||
งานคุ้มครองธนาคาร | ||
เส้นทางเดินเรือของทางลื่นและทางลื่น | ||
งานก่อสร้างใต้น้ำ (ดำน้ำ) | ||
เตาอุตสาหกรรมและท่อ | ||
การจัดสวน สวนป่าป้องกัน. การปลูกผลไม้ยืนต้น | ||
บ่อน้ำมัน (รวมถึงสภาพนอกชายฝั่ง) | ||
บ่อน้ำก๊าซ (รวมถึงสภาพนอกชายฝั่ง) | ||
การติดตั้งอุปกรณ์ | ||
การติดตั้งอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ | ||
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า: - ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ - ที่ไซต์อื่น | ||
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ การรวมศูนย์ การปิดกั้น และการสื่อสารบนทางรถไฟ | ||
การก่อสร้างเครื่องช่วยลงจอดของเครื่องบินและระบบควบคุมการจราจรทางอากาศที่สนามบิน | ||
การว่าจ้างงาน |
ก่อนที่จะส่งคำอุทธรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซีย โปรดอ่านกฎการดำเนินงานของบริการแบบโต้ตอบนี้ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
1. ใบสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ในขอบเขตความสามารถของกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซียซึ่งกรอกตามแบบฟอร์มที่แนบมานั้นได้รับการยอมรับเพื่อประกอบการพิจารณา
2. การอุทธรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อาจมีคำแถลง การร้องเรียน ข้อเสนอ หรือการร้องขอ
3. การอุทธรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่านพอร์ทัลอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการของกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซียจะถูกส่งไปยังแผนกเพื่อพิจารณาการทำงานกับการอุทธรณ์ของพลเมือง กระทรวงรับรองการพิจารณาใบสมัครที่เป็นกลาง ครอบคลุม และทันท่วงที การพิจารณาอุทธรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีค่าใช้จ่าย
4. ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 59-FZ วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 “ ในขั้นตอนการพิจารณาคำอุทธรณ์จากพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย” การอุทธรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการลงทะเบียนภายในสามวันและส่งไปยังโครงสร้างโดยขึ้นอยู่กับเนื้อหา แผนกต่างๆ ของกระทรวง การอุทธรณ์จะพิจารณาภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน การอุทธรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประเด็นการแก้ปัญหาซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซียจะถูกส่งภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความสามารถรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการอุทธรณ์ โดยแจ้งให้พลเมืองผู้ส่งคำอุทธรณ์ทราบด้วย
5. การอุทธรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์จะไม่ได้รับการพิจารณาหาก:
- ไม่มีนามสกุลและชื่อของผู้สมัคร
- การบ่งชี้ที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่น่าเชื่อถือ
- การปรากฏตัวของการแสดงออกที่ลามกอนาจารหรือไม่เหมาะสมในข้อความ;
- การปรากฏตัวในข้อความที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวของเขา
- ใช้รูปแบบแป้นพิมพ์ที่ไม่ใช่ซีริลลิกหรือเฉพาะตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อพิมพ์
- ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนในข้อความ, มีคำย่อที่เข้าใจยาก;
- การปรากฏตัวในข้อความของคำถามที่ผู้สมัครได้รับคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับคำอุทธรณ์ที่ส่งไปก่อนหน้านี้
6. การตอบกลับของผู้สมัครจะถูกส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ระบุเมื่อกรอกแบบฟอร์ม
7. เมื่อพิจารณาอุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลที่มีอยู่ในคำอุทธรณ์ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของพลเมืองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเขา ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครจะถูกจัดเก็บและประมวลผลตามข้อกำหนดของกฎหมายรัสเซียเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
8. คำอุทธรณ์ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์จะมีการสรุปและนำเสนอต่อผู้นำของกระทรวงเพื่อให้ข้อมูล คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดจะมีการเผยแพร่เป็นระยะๆ ในหัวข้อ “สำหรับผู้อยู่อาศัย” และ “สำหรับผู้เชี่ยวชาญ”
คณะกรรมการแห่งรัฐของสหพันธรัฐรัสเซีย
เรื่องการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและชุมชนที่ซับซ้อน
(กอสสตรอยแห่งรัสเซีย)
คำแนะนำด้านระเบียบวิธี
เอ-ไพรเออรี่
มูลค่ากำไรโดยประมาณ
ในการก่อสร้าง
มทส. 81-25.2544
มอสโก 2544
แนวทางในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง (MDS 81-25.2001) /Gosstroy of Russia/ Moscow 2001
หลักเกณฑ์เหล่านี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญหลายรายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการควบคุมประมาณการและราคาในการก่อสร้าง
พัฒนาโดยศูนย์ Interregional สำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้างและอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (หัวหน้า - I.I. Dmitrenko เจ้าหน้าที่บริหาร - G.P. Shpunt), State Academy of Professional Retraining และ Advanced Training for Managers และ Investment Sector Specialists (GASIS) กระทรวงศึกษาธิการ สหพันธรัฐรัสเซีย (G.M. Khaikin, I.G. Tsirunyan) และศูนย์ภูมิภาคครัสโนดาร์รัฐวิสาหกิจสำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง "Kubanstroitsen" (I.A. Krupenina)
พิจารณาโดยกรมการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (คณะกรรมการแก้ไข: V.A. Stepanov - หัวหน้า, G.A. Shanin. T.L. Grishchenkova, V.V. Safonov, A.V. Belov ) และในการประชุมของแผนกระหว่างแผนก คณะกรรมาธิการ (คณะทำงาน) ภายใต้คณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซียในการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง
แนะนำโดยกรมการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย
รับรองและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 03/01/2001 มติของคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซีย ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 ฉบับที่ 15
ในการแทนที่คำแนะนำด้านระเบียบวิธีในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างราคาฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (จดหมายของกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซียลงวันที่ 30 ตุลาคม 2535 เลขที่ BF-906/12) และส่วนที่ 3 ของแนวทางระเบียบวิธีสำหรับ การกำหนดจำนวนต้นทุนค่าโสหุ้ยและกำไรโดยประมาณในการก่อสร้างที่ดำเนินการในภูมิภาคของ Extreme North และพื้นที่เทียบเท่า (MDS 81-5.99)
การแนะนำ
“ แนวทางในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง MDS 81-25.2001” (ต่อไปนี้จะเรียกว่าคำแนะนำด้านระเบียบวิธี) กำหนดหลักการและขั้นตอนในการคำนวณจำนวนกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างต้นทุนการก่อสร้างโดยประมาณ
แนวทางนี้ใช้เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเมื่อมีการพัฒนาเอกสารการประกวดราคาสำหรับการจัดการแข่งขันสำหรับการวางสัญญาเพื่อการปฏิบัติงานและการให้บริการในการก่อสร้างและราคาตามสัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของ การเจรจากับผู้รับเหมา
แนวทางนี้คำนึงถึงบทบัญญัติที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย "ในกิจกรรมการลงทุนในสหพันธรัฐรัสเซีย ดำเนินการในรูปแบบของการลงทุนทุน" ประมวลกฎหมายภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย , แนวทางแบบจำลองสำหรับการวางแผนและการบัญชีสำหรับต้นทุนงานก่อสร้าง (อนุมัติโดยกระทรวงการก่อสร้าง สหพันธรัฐรัสเซีย 4 ธันวาคม 2538 เลขที่ BE-11-260/7) คำแนะนำด้านระเบียบวิธีสำหรับการพัฒนานโยบายการกำหนดราคาขององค์กร (คำสั่งของ กระทรวงเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 118 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2540) รวมถึงข้อบังคับปัจจุบันเกี่ยวกับการบัญชีและเอกสารอื่น ๆ ตาม
แนวทางดังกล่าวได้รับการตกลงร่วมกับกระทรวงการคลังของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 30 มกราคม 2544 เลขที่ 06-10-24/31) และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 15 ธันวาคม 2543 เลขที่ ША -681/05).
บทบัญญัติที่ให้ไว้ในแนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้สำหรับองค์กรและองค์กรทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงความร่วมมือและรูปแบบการเป็นเจ้าของ ดำเนินการก่อสร้างทุนด้วยค่าใช้จ่ายของงบประมาณของรัฐบาลกลาง เงินจากงบประมาณของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย เงินกู้ยืมจากรัฐบาลที่ได้รับ ภายใต้การค้ำประกันของรัฐและกองทุนอื่น ๆ ที่ได้รับจากการสนับสนุนจากรัฐ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารการบริหารที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
สำหรับโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนจากกองทุนขององค์กร องค์กร และบุคคลทั่วไป บทบัญญัติของเอกสารนี้ถือเป็นคำแนะนำ
บทบัญญัติของคำแนะนำด้านระเบียบวิธีใช้กับงานที่ดำเนินการในเชิงเศรษฐกิจตลอดจนการซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างที่สำคัญตามอุตสาหกรรม
แนวปฏิบัตินี้คำนึงถึงข้อกำหนดและข้อกำหนดของเอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
1. บทบัญญัติทั่วไป
1.1. แนวทางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกำไรโดยประมาณ:
นักลงทุน (ลูกค้า - นักพัฒนา) เมื่อจัดทำประมาณการนักลงทุนเพื่อประเมินโปรแกรมการลงทุน (โครงการ) เมื่อจัดทำข้อตกลงสรุปรวมถึง ในระหว่างการประมูลตามสัญญาและการกำหนดราคาสัญญาในกรณีที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเจรจาระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา
องค์กรที่ทำสัญญาเมื่อเตรียมข้อเสนอราคาสำหรับการประมูลที่แข่งขันได้
ออกแบบองค์กรในการพัฒนาเอกสารประมาณการ
กำไรโดยประมาณเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบคลุมต้นทุนของผู้รับเหมาในการพัฒนาสิ่งจูงใจด้านการผลิตและวัสดุสำหรับคนงาน
กำไรโดยประมาณเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและไม่รวมอยู่ในต้นทุนงาน
1.4. เป็นพื้นฐานในการคำนวณกำไรโดยประมาณ จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) ในราคาปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงโดยประมาณจะถูกนำไปใช้
ขั้นตอนการกำหนดจำนวนเงินที่จ่ายให้กับคนงานมีอยู่ใน "แนวทางในการกำหนดต้นทุนการก่อสร้างในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย MDS 81-1.99" ภาคผนวก 4
1.5. กำไรโดยประมาณถูกกำหนดโดยใช้:
มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน
มาตรฐานประเภทงานก่อสร้างและติดตั้ง
มาตรฐานส่วนบุคคลที่พัฒนาขึ้น (ในบางกรณี) สำหรับผู้รับเหมาเฉพาะราย การตัดสินใจในการเลือกตัวเลือกสำหรับการคำนวณจำนวนกำไรโดยประมาณนั้นทำโดยนักลงทุน (ลูกค้า - ผู้พัฒนา) และผู้รับเหมาบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
2. ขั้นตอนในการกำหนดและใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณ
2.1. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและติดตั้ง กำไรโดยประมาณของอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ 65% ตามจำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) และใช้ในการคำนวณทางเศรษฐกิจทั่วไปในขอบเขตการลงทุน
2.2. มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมสำหรับกำไรโดยประมาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการซ่อมแซมและงานก่อสร้างโดยประมาณคือ 50% ตามจำนวนเงินที่จ่ายให้กับคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร)
2.3. เป็นการสมควรมากกว่าที่จะใช้มาตรฐานประมาณการกำไรทั่วทั้งอุตสาหกรรมในการพัฒนาการประมาณการของนักลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของหัวข้อการแข่งขันระหว่างการประมูลตามสัญญา
ตามข้อตกลงระหว่างลูกค้าผู้พัฒนาและผู้รับเหมามาตรฐานกำไรโดยประมาณที่ระบุสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการพัฒนาเอกสารการทำงานและการจ่ายเงินสำหรับงานที่ทำ
2.4. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและติดตั้งในขั้นตอนการพัฒนาเอกสารการทำงานและการชำระเงินสำหรับงานที่ทำจะใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง
มาตรฐานที่กำหนดระบุไว้ใน
2.5. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวกฎหมายและข้อบังคับใหม่ Gosstroy แห่งรัสเซียจะปรับมาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมเป็นระยะสำหรับผลกำไรโดยประมาณและมาตรฐานสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง
2.6. ในกรณีที่สภาพการทำงานแตกต่างจากที่ยอมรับในมาตรฐานเฉลี่ยและกำไรที่คำนวณตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งหมดไม่ครอบคลุมต้นทุนของผู้รับเหมาในการพัฒนาการผลิตและสิ่งจูงใจด้านวัสดุสำหรับคนงานตามข้อตกลงกับลูกค้า - นักพัฒนาขอแนะนำให้พัฒนาและใช้มาตรฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณ ( ยกเว้นโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนจากงบประมาณของรัฐบาลกลาง)
2.7. การแนะนำการเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซีย ไม่ได้รับอนุญาต.
3. ขั้นตอนการคำนวณมาตรฐานกำไรส่วนบุคคลโดยประมาณ
3.1. เมื่อคำนวณมาตรฐานแต่ละรายการ เอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับปัจจุบันจะถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมจำนวนรายการมาตรฐานตลอดจนข้อมูลจากการรายงานทางสถิติและการบัญชีของรัฐ
มาตรฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณถูกกำหนดตามการคำนวณโดยผู้รับเหมาซึ่งดำเนินการโดยการคำนวณตามรายการต้นทุนที่ระบุ
3.2 . เมื่อกำหนดจำนวนเงินภายใต้บทความ "การปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย การสร้างสินทรัพย์ถาวรใหม่" จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงตำแหน่งทรัพย์สินของผู้รับเหมา (ส่วนแบ่งของสินทรัพย์ถาวรในสินทรัพย์ ส่วนแบ่งของส่วนที่ใช้งานของคงที่ สินทรัพย์) และสถานะที่แท้จริงของสินทรัพย์ถาวร (การต่ออายุและการกำจัดค่าสัมประสิทธิ์การสึกหรอ ความพร้อมของเงินทุนหมุนเวียนของตัวเอง ฯลฯ )
จำนวนเงินทุนตามรายการนี้กำหนดโดยการคำนวณตามข้อมูลจากแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาการลงทุนขององค์กรและการบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ในช่วงก่อนหน้า
3.3 . ควรกำหนดจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ่งจูงใจที่เป็นสาระสำคัญสำหรับพนักงานตามข้อมูลจากผู้รับเหมาในช่วงก่อนหน้าซึ่งแสดงอยู่ในภาคผนวกของงบดุล
แอปพลิเคชันนี้สะท้อนถึงการจ่ายเงินสดและสิ่งจูงใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพการทำงาน การให้บริการ รวมถึง:
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนบางประเภทนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างงาน (สัญญา)
ความช่วยเหลือด้านวัสดุ (รวมถึงไม่เสียค่าใช้จ่าย) แก่พนักงานในการมีส่วนร่วมในระบบการให้กู้ยืมจำนองหรือการชำระคืนเงินกู้บางส่วนสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลและความต้องการทางสังคมอื่น ๆ
การชำระส่วนต่างต้นทุนเมื่อขายสินค้า (งานและบริการ) ในราคาพิเศษ (ต่ำกว่าราคาตลาด) ให้กับพนักงานขององค์กร
การชำระค่าบัตรกำนัลสำหรับการรักษาหรือการพักผ่อนหย่อนใจ ทัศนศึกษาหรือการเดินทาง ชั้นเรียนในส่วนกีฬา ชมรมหรือชมรม การเข้าชมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ความบันเทิง หรือพลศึกษา (กีฬา) ตลอดจนการชำระเงินอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
การจ่ายเงินและสิ่งจูงใจทางการเงินที่ระบุนั้นรวมยอดคงค้างของภาษีสังคมแบบรวมตามกฎหมายปัจจุบันจากจำนวนเงินทุนที่วางแผนไว้สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุแก่คนงานและลูกจ้าง ฯลฯ
3.4. ต้นทุนที่กำหนดตาม จะต้องเสียภาษีตามกฎหมายปัจจุบัน
3.5 ภาษีเงินได้ถูกกำหนดตามตัวบ่งชี้ที่คำนวณสำหรับแต่ละรายการที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรโดยประมาณที่วางแผนไว้
3.6 การคำนวณภาษีทรัพย์สินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในงานก่อสร้างและติดตั้งตลอดจนเงินทุนที่วางแผนไว้สำหรับการซื้อและปรับปรุงให้ทันสมัย
3.7 การคำนวณอัตรากำไรโดยประมาณแต่ละรายการดำเนินการโดยใช้สูตร:
,(1)
ที่ไหน: เอ็น และ- อัตรากำไรส่วนบุคคลเป็นเปอร์เซ็นต์
ป.ล- จำนวนกำไรที่กำหนดโดยการคำนวณสำหรับผู้รับเหมาเฉพาะราย, พันรูเบิล;
ซี- จำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรง) พันรูเบิล
4. ขั้นตอนการรับผลกำไรโดยประมาณเมื่อร่างเอกสารประมาณการ
4.1 เมื่อจัดทำประมาณการท้องถิ่น (ประมาณการ) โดยไม่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ กำไรโดยประมาณจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการคำนวณ (ประมาณการ) และเมื่อจัดทำตามส่วนต่าง ๆ - ที่ส่วนท้ายของแต่ละส่วนและโดยรวมตามการประมาณการ (ประมาณการ ).
4.2 ขั้นตอนการคำนวณมาตรฐานกำไรโดยประมาณในเอกสารประมาณการขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและขั้นตอนการออกแบบ
4.3 เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในระดับราคาปัจจุบันสามารถกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณได้โดยใช้สูตร:
ในขั้นตอน “โครงการ”:
,(2)
,(3)
ที่ไหน: ป- จำนวนกำไรโดยประมาณ, พันรูเบิล;
ซี- จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งคำนึงถึงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงของการประมาณการท้องถิ่น (ประมาณการ) พันรูเบิล
นิวซีแลนด์- มาตรฐานกำไรโดยประมาณทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นสำหรับกองทุนค่าจ้างของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางตรง
เอ็นซีนี- อัตรากำไรโดยประมาณสำหรับฉัน- งานก่อสร้างและติดตั้งประเภทที่ กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์
n- จำนวนประเภทงานทั้งหมดในวัตถุนี้
4.4 เมื่อใช้วิธีการดัชนีฐาน จำนวนกำไรโดยประมาณจะถูกกำหนดโดยสูตร:
ในขั้นตอน “โครงการ”:
,(4)
ในขั้นตอน "เอกสารการทำงาน":
,(5)
ที่ไหน: ซีบี- จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งคำนึงถึงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงของการประมาณการท้องถิ่น (ประมาณการ) รวบรวมโดยใช้บรรทัดฐานและราคาโดยประมาณในระดับฐานพันรูเบิล
ซีciและ ซี ไมล์- รวมโดย ฉัน- ประเภทของงาน, ค่าจ้างโดยประมาณ (ค่าจ้างพื้นฐาน) สำหรับคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร, พันรูเบิล;
และจาก- ดัชนีของระดับปัจจุบันของกองทุนสำหรับค่าจ้างในการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระดับค่าจ้าง (ค่าจ้างโดยประมาณขั้นพื้นฐานของคนงาน) โดยคำนึงถึงบรรทัดฐานและราคาโดยประมาณของระดับฐาน
ไม่มีจำนวนประเภทงานทั้งหมดในวัตถุนี้
4.5. เมื่อพิจารณาต้นทุนการก่อสร้างและติดตั้งที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการแต่ละราย (บุคคลธรรมดา) ภายใต้สัญญาในประเทศหรือการก่อสร้าง แนะนำให้กำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณตามมาตรฐานของแต่ละบุคคลที่ตกลงกับลูกค้า
5. การจัดระเบียบงานเพื่อกำหนดมาตรฐานกำไรโดยประมาณ
5.1. คำแนะนำด้านระเบียบวิธีทั่วไปสำหรับการพัฒนามาตรฐานกำไรโดยประมาณนั้นจัดทำโดยกรมการกำหนดราคาและการกำหนดมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและภาคการเคหะและชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (ต่อไปนี้จะเรียกว่าแผนกการกำหนดราคา)
5.2. การพัฒนามาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมตลอดจนมาตรฐานสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้งนั้นดำเนินการโดยองค์กรนักพัฒนาที่กำหนดโดยแผนกราคา
ร่างมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นสำหรับผลกำไรโดยประมาณได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการระหว่างแผนก (คณะทำงาน) เพื่อการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง (IMC) ของคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐของรัสเซีย
เมื่อคำนึงถึงผลการทบทวนที่ IEC องค์กรพัฒนาจะทำการปรับเปลี่ยนร่างมาตรฐานอย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุงจะถูกส่งไปยังฝ่ายกำหนดราคา ซึ่งหลังจากการตรวจสอบขั้นสุดท้ายแล้ว จะต้องส่งเพื่อขออนุมัติตามลักษณะที่กำหนด
5.3. การพัฒนามาตรฐานส่วนบุคคลสำหรับองค์กรที่ทำสัญญาแต่ละแห่งนั้นดำเนินการโดยตรงโดยองค์กรที่ทำสัญญาหรือศูนย์ภูมิภาคสำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง (RCCP) การออกแบบและองค์กรอื่น ๆ บนพื้นฐานของสัญญาที่สรุปไว้สำหรับการปฏิบัติงานเหล่านี้ โครงการที่พัฒนาแล้วตามมาตรฐานของกำไรโดยประมาณจะถูกโอนโดยผู้รับเหมาไปยังผู้พัฒนาลูกค้าเพื่อพิจารณาและตรวจสอบ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรพัฒนาทำการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมกับร่างมาตรฐานกำไรโดยประมาณแต่ละรายการ และส่งให้ผู้พัฒนาลูกค้าเพื่อขออนุมัติ
5.4. ในกรณีที่เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจซึ่งต้องได้รับการยืนยันจากโครงการองค์กรก่อสร้าง (POS) อนุญาตให้รวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรก่อสร้างและติดตั้งและการพัฒนาฐานการผลิต (, ) ในบทที่ 9 “งานอื่น ๆ และต้นทุน” ของการประมาณการรวมของต้นทุนการก่อสร้างและราคาตามสัญญาตามการคำนวณที่ตกลงกับลูกค้าผู้พัฒนา
ภาคผนวก 1
รายการเอกสารด้านกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ในการจัดทำ “แนวทางการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง”
1. รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย (ส่วนที่หนึ่ง) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 1998 ฉบับที่ 146-FZ (การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, ฉบับที่ 31, ศิลปะ. 3824; 1999, ฉบับที่ 28, ศิลปะ. 3487 ; 2000 ฉบับที่ 2 ข้อ 134)
2. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ฉบับที่ 147-FZ “ ในการดำเนินการตามส่วนที่หนึ่งของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย” (รวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, ฉบับที่ 31, ศิลปะ 3825; 1999, ลำดับที่ 28 ข้อ 3488; 2000 ลำดับที่ 32 มาตรา 3341)
3. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 5 สิงหาคม 2543 เลขที่ 118-FZ "ในการดำเนินการตามส่วนที่สองของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียและการแก้ไขกฎหมายบางประการของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภาษี" (การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย , 2000, ฉบับที่ 32, ข้อ 3341)
4. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 18 ตุลาคม 2534 เลขที่ 1759-1 “ กองทุนบนถนนในสหพันธรัฐรัสเซีย” (Vedomosti ของสภาผู้แทนประชาชนของ RSFSR และสภาสูงสุดของ RSFSR, 1991, ฉบับที่ 44 , ศิลปะ 1426; Gazette of the Congress of People's Deputies of the Russian Federation and Supreme Council of the Russian Federation, 1993, No. 37, Art. 102; collection of law of the Russian Federation, 1994, No. 29, Art. 3010; 1995, ลำดับที่ 26, ศิลปะ. 2402; ลำดับที่ 35, ศิลปะ. 3503; 1996, ลำดับที่ 1, ศิลปะ. 4; 1997, ลำดับที่ 22, ศิลปะ. 2545; 1998, ลำดับที่ 13, ศิลปะ. 1473; หมายเลข 26 ข้อ 3013; 1999 หมายเลข 1 ข้อ 1; หมายเลข 7 ข้อ 879; หมายเลข 16 ข้อ 1930 ; หมายเลข 18 ข้อ 2221)
5. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 13 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2030-1 “ เกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ” (ราชกิจจานุเบกษาของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, ฉบับที่ 12 ข้อ 599; ลำดับที่ 34, ข้อ 1976; 1993, ลำดับที่ 4, มาตรา 118; ลำดับที่ 25, มาตรา 905; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1995, ลำดับที่ 18, มาตรา 1590)
6. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2118-1 “บนพื้นฐานของระบบภาษีในสหพันธรัฐรัสเซีย” วรรค 2 ของมาตรา 18 และมาตรา 19, 20, 21 (ราชกิจจานุเบกษาของสภาประชาชน เจ้าหน้าที่ของสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992 , ฉบับที่ 11, ศิลปะ 52; ฉบับที่ 34, ศิลปะ. 1976; 1993, ฉบับที่ 4, ศิลปะ. 118; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1997 ลำดับที่ 30 ข้อ 3593; 1998 ลำดับที่ 31 ข้อ 3816, 3828; ลำดับที่ 43 ข้อ 5213; 1999 ลำดับที่ 1 ข้อ 1; ลำดับที่ 7 ข้อ 879; ลำดับที่ มาตรา 25 ข้อ 3041 ฉบับที่ 28 มาตรา 3475 2000 ฉบับที่ 32 มาตรา 3341)
7. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2116-1 “ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ขององค์กรและองค์กร” (ราชกิจจานุเบกษาของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, หมายเลข 11 ข้อ 525 หมายเลข 34 ข้อ 1976 หมายเลข 4 ข้อ 118 "Rossiyskaya Gazeta", 1993, 3 พฤศจิกายน, ลำดับ 205; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1994, ลำดับที่ 27 ศิลปะ 2823 ลำดับที่ 29 มาตรา 3010 ลำดับที่ 32 มาตรา 3304 ; 1995 ลำดับที่ 18 มาตรา 1592 ลำดับที่ 26 มาตรา 2402, 2403 ลำดับที่ 49 มาตรา 4695; 1996 ลำดับที่ 1 ข้อ 4, 20; ลำดับที่ 51 มาตรา 5682; 1997 ลำดับที่ 3 ข้อ 357; 998 ลำดับที่ 47 มาตรา 5702; 1999 ลำดับที่ 2 ข้อ 237; ลำดับที่ 10 ข้อ 1162 ลำดับที่ 14 ข้อ 1660 2000 ลำดับที่ 32 ข้อ 3341)
8. กฎหมายของรัฐบาลกลางลงวันที่ 19 มิถุนายน 2543 เลขที่ 82-FZ "ค่าจ้างขั้นต่ำ" (รวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2543 ลำดับที่ 26 ศิลปะ 2729)
9. พระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2535 ฉบับที่ 552 “ ในการอนุมัติกฎระเบียบว่าด้วยองค์ประกอบของต้นทุนสำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (งานบริการ) รวมอยู่ในต้นทุนของผลิตภัณฑ์ (งาน บริการ) และขั้นตอนในการสร้างผลลัพธ์ทางการเงินที่คำนึงถึงเมื่อเก็บภาษีกำไร" (การกระทำที่รวบรวมของประธานาธิบดีและรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, ฉบับที่ 9, ศิลปะ 602; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1995 , ลำดับที่ 27 มาตรา 2587 ลำดับที่ 28 มาตรา 2686 ลำดับที่ 48 มาตรา 4683 ปี 1996 ลำดับที่ 43 มาตรา 4924 ลำดับที่ 49 มาตรา 5557 ปี 1998 ลำดับที่ 2 . 260; ลำดับที่ 22 มาตรา 2469; ลำดับที่ 37 มาตรา 4624; 1999 ลำดับที่ 29 มาตรา 3757; 2000 ลำดับที่ 23 มาตรา 2431)
11. คำสั่งของกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซียลงวันที่ 15 มิถุนายน 2543 ฉบับที่ 62 "เกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีเงินได้สำหรับองค์กรและองค์กรตามงบประมาณ"
12. จดหมายของกรมสรรพากรแห่งรัฐรัสเซียลงวันที่ 2 เมษายน 2539 เลขที่ 07-3-08/112 “ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ขององค์กรและองค์กรแปรรูป”
13. จดหมายของกรมสรรพากรแห่งรัสเซียลงวันที่ 6 มกราคม 2540 ฉบับที่ 02-4-07/1 “ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ขององค์กรและองค์กร”
14. จดหมายของกรมการปฏิรูปภาษีของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 24 มิถุนายน 2540 ฉบับที่ 04-02-14 “ ในรายการต้นทุนที่รวมอยู่ในต้นทุนการผลิตเมื่อกำหนดต้นทุนกำไร”
15. จดหมายของบริการภาษีแห่งรัฐของรัสเซียลงวันที่ 27 ตุลาคม 2541 เลขที่ШС-6-02/768“ คำแนะนำด้านระเบียบวิธีในประเด็นบางประการของการเก็บภาษีกำไร” (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2542)
16. จดหมายของกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซียลงวันที่ 17 มกราคม 2543 เลขที่ 02-1-16/2 “ เกี่ยวกับการเก็บภาษีกำไรที่ผู้เข้าร่วมได้รับในกิจกรรมร่วมกัน”
17. จดหมายของกรมนโยบายภาษีของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 ฉบับที่ 04-02-05/2 “ เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากอัตราแลกเปลี่ยนและส่วนต่างของจำนวนเงิน”
18. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 9 ธันวาคม 2541 ฉบับที่ 60n “เมื่อได้รับอนุมัติกฎเกณฑ์การบัญชี“ นโยบายการบัญชีขององค์กร” PBU 1/98” (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
19. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ลำดับที่ 43n “เมื่อได้รับอนุมัติกฎการบัญชี “ใบแจ้งยอดการบัญชีขององค์กร” PBU 4/99”
20. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 ฉบับที่ 34n "ในการอนุมัติกฎระเบียบเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานทางการเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย" (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 30 ธันวาคม 2542, 24 มีนาคม 2543) .
21. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 13 มกราคม 2543 ลำดับที่ 4n “ ในรูปแบบของงบการเงินขององค์กร”
22. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2542 ฉบับที่ 32n “เมื่อได้รับอนุมัติกฎการบัญชี“ รายได้ขององค์กร” PBU 9/99” (ซึ่งแก้ไขและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
23. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2542 ฉบับที่ 33n “เมื่อได้รับอนุมัติกฎการบัญชี“ ค่าใช้จ่ายองค์กร” PBU 10/99” (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
24. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ฉบับที่ 25n “ ในการอนุมัติกฎเกณฑ์ทางบัญชี“ การบัญชีสำหรับสินค้าคงคลัง” PBU 5/98” (ซึ่งแก้ไขและเพิ่มเติมในวันที่ 30 ธันวาคม 2542, 24 มีนาคม 2543 ) .
25. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 3 กันยายน 2540 ฉบับที่ 65n "เมื่อได้รับอนุมัติกฎการบัญชี" การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ถาวร" PBU 6/97" (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 24 มีนาคม 2543)
26. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 10 มกราคม 2543 ฉบับที่ 2n “เมื่อได้รับอนุมัติกฎระเบียบทางบัญชี“การบัญชีสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินมูลค่าที่แสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ” PBU 3/2000”
27. คำแนะนำของบริการภาษีของรัฐของรัสเซียลงวันที่ 8 มิถุนายน 2538 ลำดับที่ 33 “ เกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีทรัพย์สินวิสาหกิจตามงบประมาณ” (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 12 กรกฎาคม 9 ตุลาคม 2538 29 พฤษภาคม 13 มิถุนายน 2540 2 เมษายน 2541)
28. คำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 เลขที่ BG-3-04/389 “ ในการเสนอการแก้ไขคำสั่งของกรมสรรพากรแห่งรัสเซียลงวันที่ 8 มิถุนายน 2538 ฉบับที่ 33 “ ในขั้นตอน เพื่อคำนวณและชำระภาษีทรัพย์สินวิสาหกิจให้เป็นงบประมาณ”
29. คำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 4 เมษายน 2543 ฉบับที่ 59 "เกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีที่ได้รับจากกองทุนถนน"
30. คำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 20 ตุลาคม 2543 เลขที่ BG-3-03/361 “ในการแนะนำการแก้ไขคำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 4 เมษายน 2543 ฉบับที่ 59 “ในขั้นตอน เพื่อคำนวณและชำระภาษีที่ได้รับจากกองทุนถนน”
31. ขั้นตอนการกำหนดค่าธรรมเนียมและจำนวนสูงสุดสำหรับมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การกำจัดของเสีย และผลกระทบที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ได้รับการอนุมัติโดยพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2535 ฉบับที่ 632 (รวบรวมการกระทำของประธานาธิบดีและ รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2535 หมายเลข 10 ศิลปะ 726; 1995 หมายเลข 3 ศิลปะ 190)
32. มาตรฐานพื้นฐานสำหรับการจ่ายเงินสำหรับการปล่อยมลพิษ การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม และการกำจัดของเสีย ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซียเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2536)
33. จดหมายของกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2535 ฉบับที่ 9-5-12 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซีย ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2535 ฉบับที่ 04-04/72-6344 “ขั้นตอนการส่งโดยวิสาหกิจ สถาบัน องค์กร พลเมือง นิติบุคคลต่างประเทศ และกองทุนพลเมืองเพื่อระบุกองทุนสิ่งแวดล้อมนอกงบประมาณ" (ตามที่แก้ไขและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2538, 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540)
34. การลงมติของ Plenum ของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย ลงวันที่ 21 ตุลาคม 1993 ฉบับที่ 22 “ในบางประเด็นของการปฏิบัติในการใช้กฎหมายของ RSFSR “ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” (ประกาศของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของ สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2537 ฉบับที่ 3; 2543 ฉบับที่ 6)
ภาคผนวก 2
ต้นทุนที่ไม่นำมาพิจารณาในมาตรฐานกำไรโดยประมาณ
1. ต้นทุนที่ไม่กระทบต่อกิจกรรมการผลิตของผู้รับเหมา
รวม บน:
เงินบริจาค;
การพัฒนาขอบเขตทางสังคมและชุมชน
การบริจาคโดยสมัครใจให้กับกองทุนการเลือกตั้ง
โบนัสสำหรับพนักงานที่ไม่ใช่ฝ่ายผลิต
การชำระเงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนเพิ่มเติม (เกินระยะเวลาที่กำหนด)
การจัดสรรผลประโยชน์แบบครั้งเดียวให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ เงินเสริมบำนาญ
การชดเชยค่าอาหารในโรงอาหารและบุฟเฟ่ต์
การชำระเงินสำหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เมื่อส่งคนงานไปทำการติดตั้งการว่าจ้างและงานก่อสร้างสำหรับกิจกรรมเคลื่อนที่และการเดินทางของกิจกรรมของพวกเขาเพื่อปฏิบัติงานแบบหมุนเวียน
การชำระค่าสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
การชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกินกว่าบรรทัดฐานที่กำหนดไว้
การประกันภัยบุคลากรขององค์กรก่อสร้าง (ยกเว้นการประกันสังคมและประกันสุขภาพภาคบังคับ)
เพื่อสร้างกิจการร่วมค้า
การซื้อหุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นๆ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและการจำหน่ายหลักทรัพย์
การชำระคืนเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์และการจ่ายดอกเบี้ยตลอดจนสินเชื่อรอตัดบัญชีและเกินกำหนดชำระ (เกินกว่าจำนวนเงินตามอัตราคิดลดของธนาคารกลางแห่งรัสเซีย)
การชำระคืนเงินกู้ธนาคารบางส่วนให้กับพนักงานเพื่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเริ่มต้นครัวเรือน
การจ่ายเงินสำหรับการปล่อยมลพิษเกินที่อนุญาตสูงสุด
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายของเงินทุนขององค์กรเอง
2. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเติมเงินทุนหมุนเวียน
ขั้นตอนการเติมเงินเหล่านี้มีไว้สำหรับการสรุปสัญญาก่อสร้างรวมถึงการจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับงานหรือรับเงินกู้จากธนาคารเพื่อซื้อวัสดุผลิตภัณฑ์และโครงสร้าง
3. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรก่อสร้างและติดตั้ง
ซึ่งรวมถึง:
การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การผลิต
การปรับปรุงอุปกรณ์ทางเทคนิค การสร้างใหม่ การขยาย และการก่อสร้างโรงงานผลิตใหม่
ภาคผนวก 3
(ฉบับเปลี่ยน..
จดหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมและพลังงานของรัสเซีย
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ที่ AP-5536/06)
มาตรฐานแนะนำประมาณการกำไรตามประเภทงานก่อสร้างและติดตั้ง
เลขที่ |
ประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง |
มาตรฐาน กำไรโดยประมาณ เป็นเปอร์เซ็นต์ของกองทุนค่าจ้างของคนงาน (ผู้สร้าง และผู้ควบคุมเครื่องจักร) |
พื้นที่ใช้งาน (จำนวนคอลเลกชัน GESN, GESNm, GESNp) (เฟอร์ เฟอร์ม เฟอร์ป) |
การขุดดินดำเนินการ: วิธียานยนต์ |
GESN–2001-01 โต๊ะ 01-01-001۞138; 01-02-01۞11; |
||
ด้วยตนเอง |
โต๊ะ 01-02-55۞64; |
||
โดยใช้วิธีการไฮโดรเมคาไนเซชัน |
โต๊ะ 01-01-144155; |
||
สำหรับงานประเภทอื่น (เตรียมการ ประกอบ เสริมกำลัง) |
โต๊ะ 01-02-17۞49; 01-02-65۞135; |
||
งานลอกเหมืองแร่ |
GESN–2001-02 |
||
งานเจาะและระเบิด |
GESN–2001-03 |
||
เวลส์ |
GESN–2001-04 |
||
งานตอกเสาเข็ม |
GESN–2001-05 มาตรา 01 |
||
บ่อลิ้นชัก |
มาตรา 02 |
||
การรวมตัวของดิน |
มาตรา 03 |
||
โครงสร้างเสาหินคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้าง: ทางอุตสาหกรรม |
GESN–2001-06 ตอนที่ 01 (ดิวิชั่น 1~14) |
||
ที่อยู่อาศัยและพลเรือน |
มาตรา 01 (แผนกที่ 16,17,18) |
||
โครงสร้างคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปในการก่อสร้าง: ทางอุตสาหกรรม |
GESN–2001-07 ส่วน 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 (ตาราง 07-08-002,003); |
||
ที่อยู่อาศัยและพลเรือน |
ส่วนที่ 05, 08 (ตาราง 07-08-001, 07-08-006); |
||
โครงสร้างอิฐและบล็อก |
GESN–2001-08 |
||
การสร้างโครงสร้างโลหะ |
GESN–2001-09 |
||
โครงสร้างไม้ |
GESN–2001-10 |
||
พื้น |
GESN–2001-11 |
||
หลังคา |
GESN–2001-12 |
||
การป้องกันโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์จากการกัดกร่อน |
GESN–2001-13 |
||
14.1 |
โครงสร้างในการก่อสร้างในชนบท: โลหะ |
GESN–2001-14 |
|
14.2 |
คอนกรีตเสริมเหล็ก |
||
14.3 |
กรอบเปลือก |
||
14.4 |
การก่อสร้างโรงเรือน |
||
จบงาน |
GESN–2001-15 |
||
งานประปา - ภายใน (ท่อประปา น้ำทิ้ง การทำความร้อน การจ่ายก๊าซ การระบายอากาศ และการปรับอากาศ) |
GESN–2001-16; 17, 18, 19, 20 |
||
อาคารและโครงสร้างสำเร็จรูปชั่วคราว |
GESN–2001-21 |
||
เครือข่ายภายนอกของการจัดหาน้ำ, การระบายน้ำทิ้ง, การจ่ายความร้อน, ท่อส่งก๊าซ |
GESN–2001-22; 23, 24 |
||
ท่อหลักและท่อสนาม |
GESN–2001-25 |
||
งานฉนวนกันความร้อน |
GESN–2001-26 |
||
ถนนรถยนต์ |
GESN–2001-27 (ยกเว้นมาตรา 10) |
||
ทางรถไฟ |
GESN–2001-28 |
||
23.1 23.2 |
อุโมงค์และรถไฟใต้ดิน วิธีการทำงานแบบปิด วิธีการทำงานแบบเปิด |
GESN–2001-29 |
|
สะพานและท่อ |
GESN–2001-30 |
||
แอโรโดรม |
GESN–2001-31 |
||
รางรถราง |
GESN–2001-32 |
||
สายไฟ |
GESN–2001-33 |
||
28.1 |
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร วิทยุ และโทรทัศน์: การวางและติดตั้งโครงข่ายสื่อสาร |
GESN–2001-34 GESNm–2001-10 (แผนก 06 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 (เมื่อวางสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในเมือง) ส่วนที่ 5 |
|
ติดตั้งวิทยุโทรทัศน์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
GESNm–2001-10 (แผนก 04, 05) GESNm–2001-11 (แผนก04) |
||
การวางและติดตั้งสายสื่อสารทางไกล |
GESNm–2001-10 (แผนก 06 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 3 (เมื่อวางสายเคเบิลใยแก้วนำแสงระยะไกล (โซน)) |
||
งานเหมืองแร่: |
GESN–2001-35 |
||
29.1 |
ในอุตสาหกรรมถ่านหิน |
||
29.2 |
ในอุตสาหกรรมอื่นๆ |
||
โครงสร้างดินของโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN–2001-36 |
||
โครงสร้างคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กของโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN–2001-37 |
||
โครงสร้างหินของโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN–2001-38 |
||
โครงสร้างโลหะของโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN–2001-39 |
||
โครงสร้างไม้สำหรับโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN–2001-40 |
||
งานกันซึมในโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN–2001-41 |
||
งานคุ้มครองธนาคาร |
GESN–2001-42 |
||
เส้นทางเดินเรือของทางลื่นและทางลื่น |
GESN–2001-43 |
||
งานก่อสร้างใต้น้ำ (ดำน้ำ) |
GESN–2001-44 |
||
เตาอุตสาหกรรมและท่อ |
GESN–2001-45 |
||
การจัดสวน สวนป่าป้องกัน |
GESN–2001-47 |
||
บ่อน้ำมันและก๊าซ |
GESN–2001-48 |
||
บ่อน้ำมันและก๊าซในสภาพนอกชายฝั่ง |
GESN–2001-49 |
||
การติดตั้งอุปกรณ์ |
GESNm–2001-1۞7, 9, 10 (แผนก 01-03, แผนก 06, แผนก 4, แผนก 08-09), 11 (ยกเว้นแผนก 04), 12 (ยกเว้นแผนก 18), 14-19, 21-37, 39 (ยกเว้นการควบคุมการเชื่อมประกอบ ข้อต่อระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ NPP) 41; |
||
การติดตั้งอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ |
GESNm–2001-13, 39 (การควบคุมข้อต่อเชื่อมประกอบระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์) |
||
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า: |
|||
45.1 |
ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ |
GESNm–2001-8 |
|
45.2 |
ที่ไซต์อื่น |
GESNm–2001-8, 20 (แผนก 02) |
|
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ การรวมศูนย์ การปิดกั้น และการสื่อสารบนทางรถไฟ |
GESNm–2001-20 (แผนก 01) GESNm–2001-10 (กรม07) |
||
การก่อสร้างเครื่องช่วยลงจอดของเครื่องบินและระบบควบคุมการจราจรทางอากาศที่สนามบิน |
GESNm–2001-8, 10, 11 |
||
การว่าจ้างงาน |
GESNp–2001 |
||
งานเกี่ยวกับการบูรณะอาคารและโครงสร้าง (การเสริมสร้างและทดแทนโครงสร้างที่มีอยู่ การรื้อและการสร้างองค์ประกอบโครงสร้างส่วนบุคคล) |
GESN–2001-46 |
หมายเหตุ:
1. เมื่อพิจารณาต้นทุนโดยประมาณของงานซ่อมแซมที่คล้ายกับกระบวนการทางเทคโนโลยีในการก่อสร้างใหม่ (รวมถึงการก่อสร้างองค์ประกอบโครงสร้างใหม่ในอาคารที่กำลังซ่อมแซม) โดยใช้คอลเลกชัน TER-2001 (FER-2001) มาตรฐานกำไรโดยประมาณควรเป็น ใช้กับค่าสัมประสิทธิ์ 0.85
2. สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบภาษีแบบง่าย จะใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.9
ภาคผนวก 4
(แนะนำเพิ่มเติม..
จดหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมและพลังงานของรัสเซีย
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ที่ AP-5536/06)
มาตรฐานที่แนะนำโดยประมาณกำไรตามประเภทงานซ่อมแซมและก่อสร้าง
ประเภทของงานซ่อมแซมและก่อสร้าง |
มาตรฐานกำไรโดยประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ของกองทุนค่าจ้างสำหรับคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร |
ภูมิภาค การใช้งาน |
|
การขุดดินดำเนินการ: วิธียานยนต์ |
GESNr-2001-51 |
||
ด้วยตนเอง |
|||
ฐานราก |
GESNr-2001-52 |
||
GESNr-2001-53 |
|||
พื้น |
GESNr-2001-54 |
||
พาร์ติชั่น |
GESNr-2001-55 |
||
GESNr-2001-56 |
|||
GESNr-2001-57 |
|||
หลังคาหลังคา |
GESNr-2001-58 |
||
บันไดระเบียง |
GESNr-2001-59 |
||
งานเตา |
GESNr-2001-60 |
||
งานฉาบปูน |
GESNr-2001-61 |
||
งานจิตรกรรม |
GESNr-2001-62 |
||
งานกระจก วอลล์เปเปอร์ และกระเบื้อง |
GESNr-2001-63 |
||
งานปูนปั้น |
GESNr-2001-64 |
||
งานสุขาภิบาลภายใน: การรื้อและถอดชิ้นส่วน เปลี่ยนท่อ |
GESNr-2001-65 |
||
เครือข่ายวิศวกรรมภายนอก: ถอดประกอบทำความสะอาด การเปลี่ยนท่อ |
GESNr-2001-66 |
||
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า |
GESNr-2001-67 |
||
การปรับปรุง |
GESNr-2001-68 |
||
งานซ่อมแซมและก่อสร้างอื่นๆ |
GESNr-2001-69 |
บันทึก:
สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบภาษีแบบง่าย จะใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.9
คณะกรรมการแห่งรัฐของสหพันธรัฐรัสเซีย
เรื่องการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและชุมชนที่ซับซ้อน
(กอสสตรอยแห่งรัสเซีย)
คำแนะนำด้านระเบียบวิธี
เอ-ไพรเออรี่
มูลค่ากำไรโดยประมาณ
ในการก่อสร้าง
มทส. 81-25.2544
มอสโก 2544
แนวทางในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง (MDS 81-25.2001) /Gosstroy of Russia/ Moscow 2001
หลักเกณฑ์เหล่านี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญหลายรายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการควบคุมประมาณการและราคาในการก่อสร้าง
พัฒนาโดยศูนย์ Interregional สำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้างและอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (หัวหน้า - I.I. Dmitrenko เจ้าหน้าที่บริหาร - G.P. Shpunt), State Academy of Professional Retraining และ Advanced Training for Managers และ Investment Sector Specialists (GASIS) กระทรวงศึกษาธิการ สหพันธรัฐรัสเซีย (G.M. Khaikin, I.G. Tsirunyan) และศูนย์ภูมิภาคครัสโนดาร์รัฐวิสาหกิจสำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง "Kubanstroitsen" (I.A. Krupenina)
พิจารณาโดยกรมการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (คณะกรรมการแก้ไข: V.A. Stepanov - หัวหน้า, G.A. Shanin. T.L. Grishchenkova, V.V. Safonov, A.V. Belov ) และในการประชุมของแผนกระหว่างแผนก คณะกรรมาธิการ (คณะทำงาน) ภายใต้คณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซียในการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง
แนะนำโดยกรมการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย
รับรองและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 03/01/2001 มติของคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซีย ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 ฉบับที่ 15
ในการแทนที่คำแนะนำด้านระเบียบวิธีในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างราคาฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (จดหมายของกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซียลงวันที่ 30 ตุลาคม 2535 เลขที่ BF-906/12) และส่วนที่ 3 ของแนวทางระเบียบวิธีสำหรับ การกำหนดจำนวนต้นทุนค่าโสหุ้ยและกำไรโดยประมาณในการก่อสร้างที่ดำเนินการในภูมิภาคของ Extreme North และพื้นที่เทียบเท่า (MDS 81-5.99)
การแนะนำ
“ แนวทางในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง MDS 81-25.2001” (ต่อไปนี้จะเรียกว่าคำแนะนำด้านระเบียบวิธี) กำหนดหลักการและขั้นตอนในการคำนวณจำนวนกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างต้นทุนการก่อสร้างโดยประมาณ
แนวทางนี้ใช้เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเมื่อมีการพัฒนาเอกสารการประกวดราคาสำหรับการจัดการแข่งขันสำหรับการวางสัญญาเพื่อการปฏิบัติงานและการให้บริการในการก่อสร้างและราคาตามสัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของ การเจรจากับผู้รับเหมา
แนวทางนี้คำนึงถึงบทบัญญัติที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย "ในกิจกรรมการลงทุนในสหพันธรัฐรัสเซีย ดำเนินการในรูปแบบของการลงทุนทุน" ประมวลกฎหมายภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย , แนวทางแบบจำลองสำหรับการวางแผนและการบัญชีสำหรับต้นทุนงานก่อสร้าง (อนุมัติโดยกระทรวงการก่อสร้าง สหพันธรัฐรัสเซีย 4 ธันวาคม 2538 เลขที่ BE-11-260/7) คำแนะนำด้านระเบียบวิธีสำหรับการพัฒนานโยบายการกำหนดราคาขององค์กร (คำสั่งของ กระทรวงเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 118 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2540) รวมถึงข้อบังคับปัจจุบันเกี่ยวกับการบัญชีและเอกสารอื่น ๆ ตาม
แนวทางดังกล่าวได้รับการตกลงร่วมกับกระทรวงการคลังของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 30 มกราคม 2544 เลขที่ 06-10-24/31) และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 15 ธันวาคม 2543 เลขที่ ША -681/05).
บทบัญญัติที่ให้ไว้ในแนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้สำหรับองค์กรและองค์กรทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงความร่วมมือและรูปแบบการเป็นเจ้าของ ดำเนินการก่อสร้างทุนด้วยค่าใช้จ่ายของงบประมาณของรัฐบาลกลาง เงินจากงบประมาณของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย เงินกู้ยืมจากรัฐบาลที่ได้รับ ภายใต้การค้ำประกันของรัฐและกองทุนอื่น ๆ ที่ได้รับจากการสนับสนุนจากรัฐ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารการบริหารที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
สำหรับโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนจากกองทุนขององค์กร องค์กร และบุคคลทั่วไป บทบัญญัติของเอกสารนี้ถือเป็นคำแนะนำ
บทบัญญัติของคำแนะนำด้านระเบียบวิธีใช้กับงานที่ดำเนินการในเชิงเศรษฐกิจตลอดจนการซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างที่สำคัญตามอุตสาหกรรม
แนวปฏิบัตินี้คำนึงถึงข้อกำหนดและข้อกำหนดของเอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
1. บทบัญญัติทั่วไป
1.1. แนวทางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกำไรโดยประมาณ:
นักลงทุน (ลูกค้า - นักพัฒนา) เมื่อจัดทำประมาณการนักลงทุนเพื่อประเมินโปรแกรมการลงทุน (โครงการ) เมื่อจัดทำข้อตกลงสรุปรวมถึง ในระหว่างการประมูลตามสัญญาและการกำหนดราคาสัญญาในกรณีที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเจรจาระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา
องค์กรที่ทำสัญญาเมื่อเตรียมข้อเสนอราคาสำหรับการประมูลที่แข่งขันได้
ออกแบบองค์กรในการพัฒนาเอกสารประมาณการ
กำไรโดยประมาณเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบคลุมต้นทุนของผู้รับเหมาในการพัฒนาสิ่งจูงใจด้านการผลิตและวัสดุสำหรับคนงาน
กำไรโดยประมาณเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและไม่รวมอยู่ในต้นทุนงาน
1.4. เป็นพื้นฐานในการคำนวณกำไรโดยประมาณ จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) ในราคาปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงโดยประมาณจะถูกนำไปใช้
ขั้นตอนการกำหนดจำนวนเงินที่จ่ายให้กับคนงานมีอยู่ใน "แนวทางในการกำหนดต้นทุนการก่อสร้างในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย MDS 81-1.99" ภาคผนวก 4
1.5. กำไรโดยประมาณถูกกำหนดโดยใช้:
มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน
มาตรฐานประเภทงานก่อสร้างและติดตั้ง
มาตรฐานส่วนบุคคลที่พัฒนาขึ้น (ในบางกรณี) สำหรับผู้รับเหมาเฉพาะราย การตัดสินใจในการเลือกตัวเลือกสำหรับการคำนวณจำนวนกำไรโดยประมาณนั้นทำโดยนักลงทุน (ลูกค้า - ผู้พัฒนา) และผู้รับเหมาบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
2. ขั้นตอนในการกำหนดและใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณ
2.1. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและติดตั้ง กำไรโดยประมาณของอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ 65% ตามจำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) และใช้ในการคำนวณทางเศรษฐกิจทั่วไปในขอบเขตการลงทุน
2.2. มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมสำหรับกำไรโดยประมาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการซ่อมแซมและงานก่อสร้างโดยประมาณคือ 50% ตามจำนวนเงินที่จ่ายให้กับคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร)
2.3. เป็นการสมควรมากกว่าที่จะใช้มาตรฐานประมาณการกำไรทั่วทั้งอุตสาหกรรมในการพัฒนาการประมาณการของนักลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของหัวข้อการแข่งขันระหว่างการประมูลตามสัญญา
ตามข้อตกลงระหว่างลูกค้าผู้พัฒนาและผู้รับเหมามาตรฐานกำไรโดยประมาณที่ระบุสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการพัฒนาเอกสารการทำงานและการจ่ายเงินสำหรับงานที่ทำ
2.4. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและติดตั้งในขั้นตอนการพัฒนาเอกสารการทำงานและการชำระเงินสำหรับงานที่ทำจะใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง
มาตรฐานที่กำหนดระบุไว้ใน
2.5. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวกฎหมายและข้อบังคับใหม่ Gosstroy แห่งรัสเซียจะปรับมาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมเป็นระยะสำหรับผลกำไรโดยประมาณและมาตรฐานสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง
2.6. ในกรณีที่สภาพการทำงานแตกต่างจากที่ยอมรับในมาตรฐานเฉลี่ยและกำไรที่คำนวณตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งหมดไม่ครอบคลุมต้นทุนของผู้รับเหมาในการพัฒนาการผลิตและสิ่งจูงใจด้านวัสดุสำหรับคนงานตามข้อตกลงกับลูกค้า - นักพัฒนาขอแนะนำให้พัฒนาและใช้มาตรฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณ ( ยกเว้นโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนจากงบประมาณของรัฐบาลกลาง)
2.7. การแนะนำการเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซีย ไม่ได้รับอนุญาต.
3. ขั้นตอนการคำนวณมาตรฐานกำไรส่วนบุคคลโดยประมาณ
3.1. เมื่อคำนวณมาตรฐานแต่ละรายการ เอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับปัจจุบันจะถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมจำนวนรายการมาตรฐานตลอดจนข้อมูลจากการรายงานทางสถิติและการบัญชีของรัฐ
มาตรฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณถูกกำหนดตามการคำนวณโดยผู้รับเหมาซึ่งดำเนินการโดยการคำนวณตามรายการต้นทุนที่ระบุ
3.2 . เมื่อกำหนดจำนวนเงินภายใต้บทความ "การปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย การสร้างสินทรัพย์ถาวรใหม่" จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงตำแหน่งทรัพย์สินของผู้รับเหมา (ส่วนแบ่งของสินทรัพย์ถาวรในสินทรัพย์ ส่วนแบ่งของส่วนที่ใช้งานของคงที่ สินทรัพย์) และสถานะที่แท้จริงของสินทรัพย์ถาวร (การต่ออายุและการกำจัดค่าสัมประสิทธิ์การสึกหรอ ความพร้อมของเงินทุนหมุนเวียนของตัวเอง ฯลฯ )
จำนวนเงินทุนตามรายการนี้กำหนดโดยการคำนวณตามข้อมูลจากแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาการลงทุนขององค์กรและการบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ในช่วงก่อนหน้า
3.3 . ควรกำหนดจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ่งจูงใจที่เป็นสาระสำคัญสำหรับพนักงานตามข้อมูลจากผู้รับเหมาในช่วงก่อนหน้าซึ่งแสดงอยู่ในภาคผนวกของงบดุล
แอปพลิเคชันนี้สะท้อนถึงการจ่ายเงินสดและสิ่งจูงใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพการทำงาน การให้บริการ รวมถึง:
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนบางประเภทนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างงาน (สัญญา)
ความช่วยเหลือด้านวัสดุ (รวมถึงไม่เสียค่าใช้จ่าย) แก่พนักงานในการมีส่วนร่วมในระบบการให้กู้ยืมจำนองหรือการชำระคืนเงินกู้บางส่วนสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลและความต้องการทางสังคมอื่น ๆ
การชำระส่วนต่างต้นทุนเมื่อขายสินค้า (งานและบริการ) ในราคาพิเศษ (ต่ำกว่าราคาตลาด) ให้กับพนักงานขององค์กร
การชำระค่าบัตรกำนัลสำหรับการรักษาหรือการพักผ่อนหย่อนใจ ทัศนศึกษาหรือการเดินทาง ชั้นเรียนในส่วนกีฬา ชมรมหรือชมรม การเข้าชมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ความบันเทิง หรือพลศึกษา (กีฬา) ตลอดจนการชำระเงินอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
การจ่ายเงินและสิ่งจูงใจทางการเงินที่ระบุนั้นรวมยอดคงค้างของภาษีสังคมแบบรวมตามกฎหมายปัจจุบันจากจำนวนเงินทุนที่วางแผนไว้สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุแก่คนงานและลูกจ้าง ฯลฯ
3.4. ต้นทุนที่กำหนดตาม จะต้องเสียภาษีตามกฎหมายปัจจุบัน
3.5 ภาษีเงินได้ถูกกำหนดตามตัวบ่งชี้ที่คำนวณสำหรับแต่ละรายการที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรโดยประมาณที่วางแผนไว้
3.6 การคำนวณภาษีทรัพย์สินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในงานก่อสร้างและติดตั้งตลอดจนเงินทุนที่วางแผนไว้สำหรับการซื้อและปรับปรุงให้ทันสมัย
3.7 การคำนวณอัตรากำไรโดยประมาณแต่ละรายการดำเนินการโดยใช้สูตร:
,(1)
ที่ไหน: เอ็น และ- อัตรากำไรส่วนบุคคลเป็นเปอร์เซ็นต์
ป.ล- จำนวนกำไรที่กำหนดโดยการคำนวณสำหรับผู้รับเหมาเฉพาะราย, พันรูเบิล;
ซี- จำนวนเงินทุนสำหรับค่าตอบแทนคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรง) พันรูเบิล
4. ขั้นตอนการรับผลกำไรโดยประมาณเมื่อร่างเอกสารประมาณการ
4.1 เมื่อจัดทำประมาณการท้องถิ่น (ประมาณการ) โดยไม่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ กำไรโดยประมาณจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการคำนวณ (ประมาณการ) และเมื่อจัดทำตามส่วนต่าง ๆ - ที่ส่วนท้ายของแต่ละส่วนและโดยรวมตามการประมาณการ (ประมาณการ ).
4.2 ขั้นตอนการคำนวณมาตรฐานกำไรโดยประมาณในเอกสารประมาณการขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและขั้นตอนการออกแบบ
4.3 เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในระดับราคาปัจจุบันสามารถกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณได้โดยใช้สูตร:
ในขั้นตอน “โครงการ”:
,(2)
,(3)
ที่ไหน: ป- จำนวนกำไรโดยประมาณ, พันรูเบิล;
ซี- จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งคำนึงถึงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงของการประมาณการท้องถิ่น (ประมาณการ) พันรูเบิล
นิวซีแลนด์- มาตรฐานกำไรโดยประมาณทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นสำหรับกองทุนค่าจ้างของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางตรง
เอ็นซีนี- อัตรากำไรโดยประมาณสำหรับฉัน- งานก่อสร้างและติดตั้งประเภทที่ กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์
n- จำนวนประเภทงานทั้งหมดในวัตถุนี้
4.4 เมื่อใช้วิธีการดัชนีฐาน จำนวนกำไรโดยประมาณจะถูกกำหนดโดยสูตร:
ในขั้นตอน “โครงการ”:
,(4)
ในขั้นตอน "เอกสารการทำงาน":
,(5)
ที่ไหน: ซีบี- จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งคำนึงถึงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงของการประมาณการท้องถิ่น (ประมาณการ) รวบรวมโดยใช้บรรทัดฐานและราคาโดยประมาณในระดับฐานพันรูเบิล
ซีciและ ซี ไมล์- รวมโดย ฉัน- ประเภทของงาน, ค่าจ้างโดยประมาณ (ค่าจ้างพื้นฐาน) สำหรับคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร, พันรูเบิล;
และจาก- ดัชนีของระดับปัจจุบันของกองทุนสำหรับค่าจ้างในการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระดับค่าจ้าง (ค่าจ้างโดยประมาณขั้นพื้นฐานของคนงาน) โดยคำนึงถึงบรรทัดฐานและราคาโดยประมาณของระดับฐาน
ไม่มีจำนวนประเภทงานทั้งหมดในวัตถุนี้
4.5. เมื่อพิจารณาต้นทุนการก่อสร้างและติดตั้งที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการแต่ละราย (บุคคลธรรมดา) ภายใต้สัญญาในประเทศหรือการก่อสร้าง แนะนำให้กำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณตามมาตรฐานของแต่ละบุคคลที่ตกลงกับลูกค้า
5. การจัดระเบียบงานเพื่อกำหนดมาตรฐานกำไรโดยประมาณ
5.1. คำแนะนำด้านระเบียบวิธีทั่วไปสำหรับการพัฒนามาตรฐานกำไรโดยประมาณนั้นจัดทำโดยกรมการกำหนดราคาและการกำหนดมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและภาคการเคหะและชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (ต่อไปนี้จะเรียกว่าแผนกการกำหนดราคา)
5.2. การพัฒนามาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมตลอดจนมาตรฐานสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้งนั้นดำเนินการโดยองค์กรนักพัฒนาที่กำหนดโดยแผนกราคา
ร่างมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นสำหรับผลกำไรโดยประมาณได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการระหว่างแผนก (คณะทำงาน) เพื่อการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง (IMC) ของคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐของรัสเซีย
เมื่อคำนึงถึงผลการทบทวนที่ IEC องค์กรพัฒนาจะทำการปรับเปลี่ยนร่างมาตรฐานอย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุงจะถูกส่งไปยังฝ่ายกำหนดราคา ซึ่งหลังจากการตรวจสอบขั้นสุดท้ายแล้ว จะต้องส่งเพื่อขออนุมัติตามลักษณะที่กำหนด
5.3. การพัฒนามาตรฐานส่วนบุคคลสำหรับองค์กรที่ทำสัญญาแต่ละแห่งนั้นดำเนินการโดยตรงโดยองค์กรที่ทำสัญญาหรือศูนย์ภูมิภาคสำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง (RCCP) การออกแบบและองค์กรอื่น ๆ บนพื้นฐานของสัญญาที่สรุปไว้สำหรับการปฏิบัติงานเหล่านี้ โครงการที่พัฒนาแล้วตามมาตรฐานของกำไรโดยประมาณจะถูกโอนโดยผู้รับเหมาไปยังผู้พัฒนาลูกค้าเพื่อพิจารณาและตรวจสอบ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรพัฒนาทำการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมกับร่างมาตรฐานกำไรโดยประมาณแต่ละรายการ และส่งให้ผู้พัฒนาลูกค้าเพื่อขออนุมัติ
5.4. ในกรณีที่เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจซึ่งต้องได้รับการยืนยันจากโครงการองค์กรก่อสร้าง (POS) อนุญาตให้รวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรก่อสร้างและติดตั้งและการพัฒนาฐานการผลิต (, ) ในบทที่ 9 “งานอื่น ๆ และต้นทุน” ของการประมาณการรวมของต้นทุนการก่อสร้างและราคาตามสัญญาตามการคำนวณที่ตกลงกับลูกค้าผู้พัฒนา
ภาคผนวก 1
รายการเอกสารด้านกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ในการจัดทำ “แนวทางการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง”
1. รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย (ส่วนที่หนึ่ง) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 1998 ฉบับที่ 146-FZ (การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, ฉบับที่ 31, ศิลปะ. 3824; 1999, ฉบับที่ 28, ศิลปะ. 3487 ; 2000 ฉบับที่ 2 ข้อ 134)
2. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ฉบับที่ 147-FZ “ ในการดำเนินการตามส่วนที่หนึ่งของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย” (รวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, ฉบับที่ 31, ศิลปะ 3825; 1999, ลำดับที่ 28 ข้อ 3488; 2000 ลำดับที่ 32 มาตรา 3341)
3. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 5 สิงหาคม 2543 เลขที่ 118-FZ "ในการดำเนินการตามส่วนที่สองของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียและการแก้ไขกฎหมายบางประการของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภาษี" (การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย , 2000, ฉบับที่ 32, ข้อ 3341)
4. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 18 ตุลาคม 2534 เลขที่ 1759-1 “ กองทุนบนถนนในสหพันธรัฐรัสเซีย” (Vedomosti ของสภาผู้แทนประชาชนของ RSFSR และสภาสูงสุดของ RSFSR, 1991, ฉบับที่ 44 , ศิลปะ 1426; Gazette of the Congress of People's Deputies of the Russian Federation and Supreme Council of the Russian Federation, 1993, No. 37, Art. 102; collection of law of the Russian Federation, 1994, No. 29, Art. 3010; 1995, ลำดับที่ 26, ศิลปะ. 2402; ลำดับที่ 35, ศิลปะ. 3503; 1996, ลำดับที่ 1, ศิลปะ. 4; 1997, ลำดับที่ 22, ศิลปะ. 2545; 1998, ลำดับที่ 13, ศิลปะ. 1473; หมายเลข 26 ข้อ 3013; 1999 หมายเลข 1 ข้อ 1; หมายเลข 7 ข้อ 879; หมายเลข 16 ข้อ 1930 ; หมายเลข 18 ข้อ 2221)
5. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 13 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2030-1 “ เกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ” (ราชกิจจานุเบกษาของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, ฉบับที่ 12 ข้อ 599; ลำดับที่ 34, ข้อ 1976; 1993, ลำดับที่ 4, มาตรา 118; ลำดับที่ 25, มาตรา 905; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1995, ลำดับที่ 18, มาตรา 1590)
6. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2118-1 “บนพื้นฐานของระบบภาษีในสหพันธรัฐรัสเซีย” วรรค 2 ของมาตรา 18 และมาตรา 19, 20, 21 (ราชกิจจานุเบกษาของสภาประชาชน เจ้าหน้าที่ของสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992 , ฉบับที่ 11, ศิลปะ 52; ฉบับที่ 34, ศิลปะ. 1976; 1993, ฉบับที่ 4, ศิลปะ. 118; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1997 ลำดับที่ 30 ข้อ 3593; 1998 ลำดับที่ 31 ข้อ 3816, 3828; ลำดับที่ 43 ข้อ 5213; 1999 ลำดับที่ 1 ข้อ 1; ลำดับที่ 7 ข้อ 879; ลำดับที่ มาตรา 25 ข้อ 3041 ฉบับที่ 28 มาตรา 3475 2000 ฉบับที่ 32 มาตรา 3341)
7. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2116-1 “ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ขององค์กรและองค์กร” (ราชกิจจานุเบกษาของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, หมายเลข 11 ข้อ 525 หมายเลข 34 ข้อ 1976 หมายเลข 4 ข้อ 118 "Rossiyskaya Gazeta", 1993, 3 พฤศจิกายน, ลำดับ 205; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1994, ลำดับที่ 27 ศิลปะ 2823 ลำดับที่ 29 มาตรา 3010 ลำดับที่ 32 มาตรา 3304 ; 1995 ลำดับที่ 18 มาตรา 1592 ลำดับที่ 26 มาตรา 2402, 2403 ลำดับที่ 49 มาตรา 4695; 1996 ลำดับที่ 1 ข้อ 4, 20; ลำดับที่ 51 มาตรา 5682; 1997 ลำดับที่ 3 ข้อ 357; 998 ลำดับที่ 47 มาตรา 5702; 1999 ลำดับที่ 2 ข้อ 237; ลำดับที่ 10 ข้อ 1162 ลำดับที่ 14 ข้อ 1660 2000 ลำดับที่ 32 ข้อ 3341)
8. กฎหมายของรัฐบาลกลางลงวันที่ 19 มิถุนายน 2543 เลขที่ 82-FZ "ค่าจ้างขั้นต่ำ" (รวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2543 ลำดับที่ 26 ศิลปะ 2729)
9. พระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2535 ฉบับที่ 552 “ ในการอนุมัติกฎระเบียบว่าด้วยองค์ประกอบของต้นทุนสำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (งานบริการ) รวมอยู่ในต้นทุนของผลิตภัณฑ์ (งาน บริการ) และขั้นตอนในการสร้างผลลัพธ์ทางการเงินที่คำนึงถึงเมื่อเก็บภาษีกำไร" (การกระทำที่รวบรวมของประธานาธิบดีและรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, ฉบับที่ 9, ศิลปะ 602; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1995 , ลำดับที่ 27 มาตรา 2587 ลำดับที่ 28 มาตรา 2686 ลำดับที่ 48 มาตรา 4683 ปี 1996 ลำดับที่ 43 มาตรา 4924 ลำดับที่ 49 มาตรา 5557 ปี 1998 ลำดับที่ 2 . 260; ลำดับที่ 22 มาตรา 2469; ลำดับที่ 37 มาตรา 4624; 1999 ลำดับที่ 29 มาตรา 3757; 2000 ลำดับที่ 23 มาตรา 2431)
11. คำสั่งของกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซียลงวันที่ 15 มิถุนายน 2543 ฉบับที่ 62 "เกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีเงินได้สำหรับองค์กรและองค์กรตามงบประมาณ"
12. จดหมายของกรมสรรพากรแห่งรัฐรัสเซียลงวันที่ 2 เมษายน 2539 เลขที่ 07-3-08/112 “ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ขององค์กรและองค์กรแปรรูป”
13. จดหมายของกรมสรรพากรแห่งรัสเซียลงวันที่ 6 มกราคม 2540 ฉบับที่ 02-4-07/1 “ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ขององค์กรและองค์กร”
14. จดหมายของกรมการปฏิรูปภาษีของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 24 มิถุนายน 2540 ฉบับที่ 04-02-14 “ ในรายการต้นทุนที่รวมอยู่ในต้นทุนการผลิตเมื่อกำหนดต้นทุนกำไร”
15. จดหมายของบริการภาษีแห่งรัฐของรัสเซียลงวันที่ 27 ตุลาคม 2541 เลขที่ШС-6-02/768“ คำแนะนำด้านระเบียบวิธีในประเด็นบางประการของการเก็บภาษีกำไร” (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2542)
16. จดหมายของกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซียลงวันที่ 17 มกราคม 2543 เลขที่ 02-1-16/2 “ เกี่ยวกับการเก็บภาษีกำไรที่ผู้เข้าร่วมได้รับในกิจกรรมร่วมกัน”
17. จดหมายของกรมนโยบายภาษีของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 ฉบับที่ 04-02-05/2 “ เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากอัตราแลกเปลี่ยนและส่วนต่างของจำนวนเงิน”
18. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 9 ธันวาคม 2541 ฉบับที่ 60n “เมื่อได้รับอนุมัติกฎเกณฑ์การบัญชี“ นโยบายการบัญชีขององค์กร” PBU 1/98” (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
19. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ลำดับที่ 43n “เมื่อได้รับอนุมัติกฎการบัญชี “ใบแจ้งยอดการบัญชีขององค์กร” PBU 4/99”
20. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 ฉบับที่ 34n "ในการอนุมัติกฎระเบียบเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานทางการเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย" (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 30 ธันวาคม 2542, 24 มีนาคม 2543) .
21. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 13 มกราคม 2543 ลำดับที่ 4n “ ในรูปแบบของงบการเงินขององค์กร”
22. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2542 ฉบับที่ 32n “เมื่อได้รับอนุมัติกฎการบัญชี“ รายได้ขององค์กร” PBU 9/99” (ซึ่งแก้ไขและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
23. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2542 ฉบับที่ 33n “เมื่อได้รับอนุมัติกฎการบัญชี“ ค่าใช้จ่ายองค์กร” PBU 10/99” (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
24. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ฉบับที่ 25n “ ในการอนุมัติกฎเกณฑ์ทางบัญชี“ การบัญชีสำหรับสินค้าคงคลัง” PBU 5/98” (ซึ่งแก้ไขและเพิ่มเติมในวันที่ 30 ธันวาคม 2542, 24 มีนาคม 2543 ) .
25. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 3 กันยายน 2540 ฉบับที่ 65n "เมื่อได้รับอนุมัติกฎการบัญชี" การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ถาวร" PBU 6/97" (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 24 มีนาคม 2543)
26. คำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 10 มกราคม 2543 ฉบับที่ 2n “เมื่อได้รับอนุมัติกฎระเบียบทางบัญชี“การบัญชีสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินมูลค่าที่แสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ” PBU 3/2000”
27. คำแนะนำของบริการภาษีของรัฐของรัสเซียลงวันที่ 8 มิถุนายน 2538 ลำดับที่ 33 “ เกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีทรัพย์สินวิสาหกิจตามงบประมาณ” (พร้อมการแก้ไขและเพิ่มเติมลงวันที่ 12 กรกฎาคม 9 ตุลาคม 2538 29 พฤษภาคม 13 มิถุนายน 2540 2 เมษายน 2541)
28. คำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 เลขที่ BG-3-04/389 “ ในการเสนอการแก้ไขคำสั่งของกรมสรรพากรแห่งรัสเซียลงวันที่ 8 มิถุนายน 2538 ฉบับที่ 33 “ ในขั้นตอน เพื่อคำนวณและชำระภาษีทรัพย์สินวิสาหกิจให้เป็นงบประมาณ”
29. คำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 4 เมษายน 2543 ฉบับที่ 59 "เกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณและชำระภาษีที่ได้รับจากกองทุนถนน"
30. คำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 20 ตุลาคม 2543 เลขที่ BG-3-03/361 “ในการแนะนำการแก้ไขคำสั่งของกระทรวงภาษีของรัสเซียลงวันที่ 4 เมษายน 2543 ฉบับที่ 59 “ในขั้นตอน เพื่อคำนวณและชำระภาษีที่ได้รับจากกองทุนถนน”
31. ขั้นตอนการกำหนดค่าธรรมเนียมและจำนวนสูงสุดสำหรับมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การกำจัดของเสีย และผลกระทบที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ได้รับการอนุมัติโดยพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2535 ฉบับที่ 632 (รวบรวมการกระทำของประธานาธิบดีและ รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2535 หมายเลข 10 ศิลปะ 726; 1995 หมายเลข 3 ศิลปะ 190)
32. มาตรฐานพื้นฐานสำหรับการจ่ายเงินสำหรับการปล่อยมลพิษ การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม และการกำจัดของเสีย ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซียเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2536)
33. จดหมายของกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2535 ฉบับที่ 9-5-12 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซีย ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2535 ฉบับที่ 04-04/72-6344 “ขั้นตอนการส่งโดยวิสาหกิจ สถาบัน องค์กร พลเมือง นิติบุคคลต่างประเทศ และกองทุนพลเมืองเพื่อระบุกองทุนสิ่งแวดล้อมนอกงบประมาณ" (ตามที่แก้ไขและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2538, 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540)
34. การลงมติของ Plenum ของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย ลงวันที่ 21 ตุลาคม 1993 ฉบับที่ 22 “ในบางประเด็นของการปฏิบัติในการใช้กฎหมายของ RSFSR “ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” (ประกาศของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของ สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2537 ฉบับที่ 3; 2543 ฉบับที่ 6)
ภาคผนวก 2
ต้นทุนที่ไม่นำมาพิจารณาในมาตรฐานกำไรโดยประมาณ
1. ต้นทุนที่ไม่กระทบต่อกิจกรรมการผลิตของผู้รับเหมา
รวม บน:
เงินบริจาค;
การพัฒนาขอบเขตทางสังคมและชุมชน
การบริจาคโดยสมัครใจให้กับกองทุนการเลือกตั้ง
โบนัสสำหรับพนักงานที่ไม่ใช่ฝ่ายผลิต
การชำระเงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนเพิ่มเติม (เกินระยะเวลาที่กำหนด)
การจัดสรรผลประโยชน์แบบครั้งเดียวให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ เงินเสริมบำนาญ
การชดเชยค่าอาหารในโรงอาหารและบุฟเฟ่ต์
การชำระเงินสำหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เมื่อส่งคนงานไปทำการติดตั้งการว่าจ้างและงานก่อสร้างสำหรับกิจกรรมเคลื่อนที่และการเดินทางของกิจกรรมของพวกเขาเพื่อปฏิบัติงานแบบหมุนเวียน
การชำระค่าสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
การชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกินกว่าบรรทัดฐานที่กำหนดไว้
การประกันภัยบุคลากรขององค์กรก่อสร้าง (ยกเว้นการประกันสังคมและประกันสุขภาพภาคบังคับ)
เพื่อสร้างกิจการร่วมค้า
การซื้อหุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นๆ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและการจำหน่ายหลักทรัพย์
การชำระคืนเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์และการจ่ายดอกเบี้ยตลอดจนสินเชื่อรอตัดบัญชีและเกินกำหนดชำระ (เกินกว่าจำนวนเงินตามอัตราคิดลดของธนาคารกลางแห่งรัสเซีย)
การชำระคืนเงินกู้ธนาคารบางส่วนให้กับพนักงานเพื่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเริ่มต้นครัวเรือน
การจ่ายเงินสำหรับการปล่อยมลพิษเกินที่อนุญาตสูงสุด
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายของเงินทุนขององค์กรเอง
2. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเติมเงินทุนหมุนเวียน
ขั้นตอนการเติมเงินเหล่านี้มีไว้สำหรับการสรุปสัญญาก่อสร้างรวมถึงการจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับงานหรือรับเงินกู้จากธนาคารเพื่อซื้อวัสดุผลิตภัณฑ์และโครงสร้าง
3. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรก่อสร้างและติดตั้ง
ซึ่งรวมถึง:
การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การผลิต
การปรับปรุงอุปกรณ์ทางเทคนิค การสร้างใหม่ การขยาย และการก่อสร้างโรงงานผลิตใหม่
ภาคผนวก 3
(ฉบับเปลี่ยน..
จดหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมและพลังงานของรัสเซีย
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ที่ AP-5536/06)
มาตรฐานแนะนำประมาณการกำไรตามประเภทงานก่อสร้างและติดตั้ง
เลขที่ |
ประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง |
มาตรฐาน กำไรโดยประมาณ เป็นเปอร์เซ็นต์ของกองทุนค่าจ้างของคนงาน (ผู้สร้าง และผู้ควบคุมเครื่องจักร) |
พื้นที่ใช้งาน (จำนวนคอลเลกชัน GESN, GESNm, GESNp) (เฟอร์ เฟอร์ม เฟอร์ป) |
การขุดดินดำเนินการ: วิธียานยนต์ |
GESN–2001-01 โต๊ะ 01-01-001۞138; 01-02-01۞11; |
||
ด้วยตนเอง |
โต๊ะ 01-02-55۞64; |
||
โดยใช้วิธีการไฮโดรเมคาไนเซชัน |
โต๊ะ 01-01-144155; |
||
สำหรับงานประเภทอื่น (เตรียมการ ประกอบ เสริมกำลัง) |
โต๊ะ 01-02-17۞49; 01-02-65۞135; |
||
งานลอกเหมืองแร่ |
GESN–2001-02 |
||
งานเจาะและระเบิด |
GESN–2001-03 |
||
เวลส์ |
GESN–2001-04 |
||
งานตอกเสาเข็ม |
GESN–2001-05 มาตรา 01 |
||
บ่อลิ้นชัก |
มาตรา 02 |
||
การรวมตัวของดิน |
มาตรา 03 |
||
โครงสร้างเสาหินคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้าง: ทางอุตสาหกรรม |
GESN–2001-06 ตอนที่ 01 (ดิวิชั่น 1~14) |
||
ที่อยู่อาศัยและพลเรือน |
มาตรา 01 (แผนกที่ 16,17,18) |
||
โครงสร้างคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปในการก่อสร้าง: ทางอุตสาหกรรม |
GESN–2001-07 ส่วน 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 (ตาราง 07-08-002,003); |
||
ที่อยู่อาศัยและพลเรือน |
ส่วนที่ 05, 08 (ตาราง 07-08-001, 07-08-006); |
||
โครงสร้างอิฐและบล็อก |
GESN–2001-08 |
||
การสร้างโครงสร้างโลหะ |
GESN–2001-09 |
||
โครงสร้างไม้ |
GESN–2001-10 |
||
พื้น |
GESN–2001-11 |
||
หลังคา |
GESN–2001-12 |
||
การป้องกันโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์จากการกัดกร่อน |
GESN–2001-13 |
||
14.1 |
โครงสร้างในการก่อสร้างในชนบท: โลหะ |
GESN–2001-14 |
|
14.2 |
คอนกรีตเสริมเหล็ก |
||
14.3 |
กรอบเปลือก |
||
14.4 |
การก่อสร้างโรงเรือน |
||
จบงาน |
GESN–2001-15 |
||
งานประปา - ภายใน (ท่อประปา น้ำทิ้ง การทำความร้อน การจ่ายก๊าซ การระบายอากาศ และการปรับอากาศ) |
GESN–2001-16; 17, 18, 19, 20 |
||
อาคารและโครงสร้างสำเร็จรูปชั่วคราว |
GESN–2001-21 |
||
เครือข่ายภายนอกของการจัดหาน้ำ, การระบายน้ำทิ้ง, การจ่ายความร้อน, ท่อส่งก๊าซ |
GESN–2001-22; 23, 24 |
||
ท่อหลักและท่อสนาม |
GESN–2001-25 |
||
งานฉนวนกันความร้อน |
GESN–2001-26 |
||
ถนนรถยนต์ |
GESN–2001-27 (ยกเว้นมาตรา 10) |
||
ทางรถไฟ |
GESN–2001-28 |
||
23.1 23.2 |
อุโมงค์และรถไฟใต้ดิน วิธีการทำงานแบบปิด วิธีการทำงานแบบเปิด |
GESN–2001-29 |
|
สะพานและท่อ |
GESN–2001-30 |
||
แอโรโดรม |
GESN–2001-31 |
||
รางรถราง |
GESN–2001-32 |
||
สายไฟ |
GESN–2001-33 |
||
28.1 |
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร วิทยุ และโทรทัศน์: การวางและติดตั้งโครงข่ายสื่อสาร |
GESN–2001-34 GESNm–2001-10 (แผนก 06 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 (เมื่อวางสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในเมือง) ส่วนที่ 5 |
|
ติดตั้งวิทยุโทรทัศน์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
GESNm–2001-10 (แผนก 04, 05) GESNm–2001-11 (แผนก04) |
||
การวางและติดตั้งสายสื่อสารทางไกล |
GESNm–2001-10 (แผนก 06 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 3 (เมื่อวางสายเคเบิลใยแก้วนำแสงระยะไกล (โซน)) |
||
งานเหมืองแร่: |
GESN–2001-35 |
||
29.1 |
ในอุตสาหกรรมถ่านหิน |
||
29.2 |
ในอุตสาหกรรมอื่นๆ |
||
โครงสร้างดินของโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN–2001-36 |
||
โครงสร้างคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กของโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN–2001-37 |
||
โครงสร้างหินของโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN–2001-38 |
||
โครงสร้างโลหะของโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN–2001-39 |
||
โครงสร้างไม้สำหรับโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN–2001-40 |
||
งานกันซึมในโครงสร้างไฮดรอลิก |
GESN–2001-41 |
||
งานคุ้มครองธนาคาร |
GESN–2001-42 |
||
เส้นทางเดินเรือของทางลื่นและทางลื่น |
GESN–2001-43 |
||
งานก่อสร้างใต้น้ำ (ดำน้ำ) |
GESN–2001-44 |
||
เตาอุตสาหกรรมและท่อ |
GESN–2001-45 |
||
การจัดสวน สวนป่าป้องกัน |
GESN–2001-47 |
||
บ่อน้ำมันและก๊าซ |
GESN–2001-48 |
||
บ่อน้ำมันและก๊าซในสภาพนอกชายฝั่ง |
GESN–2001-49 |
||
การติดตั้งอุปกรณ์ |
GESNm–2001-1۞7, 9, 10 (แผนก 01-03, แผนก 06, แผนก 4, แผนก 08-09), 11 (ยกเว้นแผนก 04), 12 (ยกเว้นแผนก 18), 14-19, 21-37, 39 (ยกเว้นการควบคุมการเชื่อมประกอบ ข้อต่อระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ NPP) 41; |
||
การติดตั้งอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ |
GESNm–2001-13, 39 (การควบคุมข้อต่อเชื่อมประกอบระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์) |
||
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า: |
|||
45.1 |
ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ |
GESNm–2001-8 |
|
45.2 |
ที่ไซต์อื่น |
GESNm–2001-8, 20 (แผนก 02) |
|
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ การรวมศูนย์ การปิดกั้น และการสื่อสารบนทางรถไฟ |
GESNm–2001-20 (แผนก 01) GESNm–2001-10 (กรม07) |
||
การก่อสร้างเครื่องช่วยลงจอดของเครื่องบินและระบบควบคุมการจราจรทางอากาศที่สนามบิน |
GESNm–2001-8, 10, 11 |
||
การว่าจ้างงาน |
GESNp–2001 |
||
งานเกี่ยวกับการบูรณะอาคารและโครงสร้าง (การเสริมสร้างและทดแทนโครงสร้างที่มีอยู่ การรื้อและการสร้างองค์ประกอบโครงสร้างส่วนบุคคล) |
GESN–2001-46 |
หมายเหตุ:
1. เมื่อพิจารณาต้นทุนโดยประมาณของงานซ่อมแซมที่คล้ายกับกระบวนการทางเทคโนโลยีในการก่อสร้างใหม่ (รวมถึงการก่อสร้างองค์ประกอบโครงสร้างใหม่ในอาคารที่กำลังซ่อมแซม) โดยใช้คอลเลกชัน TER-2001 (FER-2001) มาตรฐานกำไรโดยประมาณควรเป็น ใช้กับค่าสัมประสิทธิ์ 0.85
2. สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบภาษีแบบง่าย จะใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.9
ภาคผนวก 4
(แนะนำเพิ่มเติม..
จดหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมและพลังงานของรัสเซีย
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ที่ AP-5536/06)
มาตรฐานที่แนะนำโดยประมาณกำไรตามประเภทงานซ่อมแซมและก่อสร้าง
ประเภทของงานซ่อมแซมและก่อสร้าง |
มาตรฐานกำไรโดยประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ของกองทุนค่าจ้างสำหรับคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร |
ภูมิภาค การใช้งาน |
|
การขุดดินดำเนินการ: วิธียานยนต์ |
GESNr-2001-51 |
||
ด้วยตนเอง |
|||
ฐานราก |
GESNr-2001-52 |
||
GESNr-2001-53 |
|||
พื้น |
GESNr-2001-54 |
||
พาร์ติชั่น |
GESNr-2001-55 |
||
GESNr-2001-56 |
|||
GESNr-2001-57 |
|||
หลังคาหลังคา |
GESNr-2001-58 |
||
บันไดระเบียง |
GESNr-2001-59 |
||
งานเตา |
GESNr-2001-60 |
||
งานฉาบปูน |
GESNr-2001-61 |
||
งานจิตรกรรม |
GESNr-2001-62 |
||
งานกระจก วอลล์เปเปอร์ และกระเบื้อง |
GESNr-2001-63 |
||
งานปูนปั้น |
GESNr-2001-64 |
||
งานสุขาภิบาลภายใน: การรื้อและถอดชิ้นส่วน เปลี่ยนท่อ |
GESNr-2001-65 |
||
เครือข่ายวิศวกรรมภายนอก: ถอดประกอบทำความสะอาด การเปลี่ยนท่อ |
GESNr-2001-66 |
||
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า |
GESNr-2001-67 |
||
การปรับปรุง |
GESNr-2001-68 |
||
งานซ่อมแซมและก่อสร้างอื่นๆ |
GESNr-2001-69 |
บันทึก:
สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบภาษีแบบง่าย จะใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.9
คณะกรรมการแห่งรัฐของสหพันธรัฐรัสเซีย
เพื่อการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยและบริการสาธารณะ
(กอสสตรอยแห่งรัสเซีย)
คำแนะนำด้านระเบียบวิธี
เอ-ไพรเออรี่
มูลค่ากำไรโดยประมาณ
ในการก่อสร้าง
มทส. 81-25.2544
มอสโก 2544
แนวทางในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง (MDS 81-25.2001) /Gosstroy of Russia/ Moscow 2001 - 15 หน้า
หลักเกณฑ์เหล่านี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญหลายรายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการควบคุมประมาณการและราคาในการก่อสร้าง
พัฒนาโดยศูนย์ Interregional สำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้างและอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (หัวหน้า - I.I. Dmitrenko เจ้าหน้าที่บริหาร - G.P. Shpunt), State Academy of Professional Retraining และ Advanced Training for Managers และ Investment Sector Specialists (GASIS) กระทรวงศึกษาธิการ สหพันธรัฐรัสเซีย (G.M. Khaikin, I.G. Tsirunyan) และศูนย์ภูมิภาคครัสโนดาร์รัฐวิสาหกิจสำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง "Kubanstroitsen" (I.A. Krupenina)
พิจารณาโดยกรมการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (คณะกรรมการแก้ไข: V.A. Stepanov - หัวหน้า, G.A. Shanin, T.L. Grishchenkova, V.V. Safonov, A.V. Belov .) และในการประชุมของ คณะกรรมการระหว่างแผนก (คณะทำงาน) ภายใต้คณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซียในการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง
แนะนำโดยกรมการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย
รับรองและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 03/01/2001 มติของคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซีย ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 ฉบับที่ 15
ในการแทนที่คำแนะนำด้านระเบียบวิธีในการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างราคาฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (จดหมายของกระทรวงการก่อสร้างของรัสเซียลงวันที่ 30 ตุลาคม 2535 เลขที่ BF-906/12) และส่วนที่ 3 ของแนวทางระเบียบวิธีสำหรับ การกำหนดจำนวนต้นทุนค่าโสหุ้ยและกำไรโดยประมาณในการก่อสร้างที่ดำเนินการในภูมิภาคของ Extreme North และพื้นที่เทียบเท่า (MDS 81-5.99)
เอกสารด้านกฎระเบียบและระเบียบวิธีนี้ไม่สามารถทำซ้ำ ทำซ้ำ หรือแจกจ่ายเป็นสิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Gosstroy แห่งรัสเซีย
© Gosstroy แห่งรัสเซีย
การแนะนำ................................................. ....... ........................................... ................ ............................... 4
1. ข้อกำหนดทั่วไป................................................ ................................................ ...... ............ 5
2. ขั้นตอนในการกำหนดและใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณ 5
3. ขั้นตอนการคำนวณมาตรฐานกำไรส่วนบุคคลโดยประมาณ.... 6
4. ขั้นตอนการรับกำไรโดยประมาณเมื่อร่างเอกสารประมาณการ........................................ ............ ............................................ ................................................................ ................................ ........ 7
5. การจัดระเบียบงานเพื่อกำหนดมาตรฐานกำไรโดยประมาณ 8
ภาคผนวก 1 รายการเอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับ
ใช้ในการจัดทำ “คำแนะนำระเบียบวิธี
โดยกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง"........................................ .......... 10
ภาคผนวก 2 ต้นทุนที่ไม่ได้นำมาพิจารณาในมาตรฐานกำไรโดยประมาณ.................................... 13
ภาคผนวก 3 มาตรฐานกำไรโดยประมาณ
ตามประเภทงานก่อสร้างและติดตั้ง............................................ ........ ........................... 15
การแนะนำ
“แนวทางการกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง MDS 81-25.2001" (ต่อไปนี้จะเรียกว่าคำแนะนำด้านระเบียบวิธี) กำหนดหลักการและขั้นตอนในการคำนวณจำนวนกำไรโดยประมาณเมื่อสร้างต้นทุนการก่อสร้างโดยประมาณ
แนวทางนี้ใช้เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเมื่อมีการพัฒนาเอกสารการประกวดราคาสำหรับการจัดการแข่งขันสำหรับการวางสัญญาเพื่อการปฏิบัติงานและการให้บริการในการก่อสร้างและราคาตามสัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของ การเจรจากับผู้รับเหมา
แนวทางนี้คำนึงถึงบทบัญญัติที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย "ในกิจกรรมการลงทุนในสหพันธรัฐรัสเซีย ดำเนินการในรูปแบบของการลงทุนทุน" ประมวลกฎหมายภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย , แนวทางแบบจำลองสำหรับการวางแผนและการบัญชีสำหรับต้นทุนงานก่อสร้าง (อนุมัติโดยกระทรวงการก่อสร้าง สหพันธรัฐรัสเซีย 4 ธันวาคม 2538 เลขที่ BE-11-260/7) คำแนะนำด้านระเบียบวิธีสำหรับการพัฒนานโยบายการกำหนดราคาขององค์กร (คำสั่งของ กระทรวงเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 118 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2540) รวมถึงข้อบังคับปัจจุบันเกี่ยวกับการบัญชีและเอกสารอื่น ๆ ตามภาคผนวก 1
แนวทางดังกล่าวได้รับการตกลงร่วมกับกระทรวงการคลังของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 30 มกราคม 2544 เลขที่ 06-10-24/31) และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย (จดหมายลงวันที่ 15 ธันวาคม 2543 เลขที่ ША -681/05).
บทบัญญัติที่ให้ไว้ในคำแนะนำด้านระเบียบวิธีมีผลบังคับใช้สำหรับองค์กรและองค์กรทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงความร่วมมือและรูปแบบการเป็นเจ้าของ ดำเนินการก่อสร้างทุนด้วยค่าใช้จ่ายของงบประมาณของรัฐบาลกลาง เงินจากงบประมาณของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย เงินกู้ของรัฐ ได้รับภายใต้การค้ำประกันของรัฐและกองทุนอื่น ๆ ที่ได้รับจากการสนับสนุนจากรัฐ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเอกสารการบริหารที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
สำหรับโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนจากกองทุนขององค์กร องค์กร และบุคคลทั่วไป บทบัญญัติของเอกสารนี้ถือเป็นคำแนะนำ
บทบัญญัติของคำแนะนำด้านระเบียบวิธีใช้กับงานที่ดำเนินการในเชิงเศรษฐกิจตลอดจนการซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างที่สำคัญตามอุตสาหกรรม
แนวปฏิบัตินี้คำนึงถึงข้อกำหนดและข้อกำหนดของเอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
กรุณาส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติต่อไปที่:
117987, มอสโก, GSP-1, เซนต์. Stroiteley 8 อาคาร 2 แผนกการกำหนดราคาและมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและการเคหะและภาคชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย
1. บทบัญญัติทั่วไป
1.1. แนวทางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกำไรโดยประมาณ:
นักลงทุน (ลูกค้า - นักพัฒนา) เมื่อจัดทำประมาณการนักลงทุนเพื่อประเมินโปรแกรมการลงทุน (โครงการ) เมื่อจัดทำข้อตกลงสรุปรวมถึง ในระหว่างการประมูลตามสัญญาและการกำหนดราคาสัญญาในกรณีที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเจรจาระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา
องค์กรที่ทำสัญญาเมื่อเตรียมข้อเสนอราคาสำหรับการประมูลที่แข่งขันได้
ออกแบบองค์กรในการพัฒนาเอกสารประมาณการ
กำไรโดยประมาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบคลุมต้นทุนของผู้รับเหมาในการพัฒนาสิ่งจูงใจด้านการผลิตและวัสดุสำหรับคนงาน
กำไรโดยประมาณเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและไม่รวมอยู่ในต้นทุนงาน
1.2. มาตรฐานกำไรโดยประมาณคำนึงถึงต้นทุนของ:
ภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีทรัพย์สิน ภาษีเงินได้ขององค์กรและองค์กรในอัตราที่กำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่นในจำนวนไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์
ขยายการทำซ้ำขององค์กรที่ทำสัญญา (การปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย การสร้างสินทรัพย์ถาวรใหม่)
สิ่งจูงใจด้านวัสดุสำหรับคนงาน (ความช่วยเหลือด้านวัสดุ การดำเนินการตามมาตรการด้านสุขภาพและนันทนาการที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการมีส่วนร่วมของคนงานในกระบวนการผลิต)
องค์กรให้ความช่วยเหลือและบริการฟรีแก่สถาบันการศึกษา
1.3. ต้นทุนที่ไม่ได้นำมาพิจารณาในมาตรฐานกำไรโดยประมาณแสดงไว้ในภาคผนวก 2
1.4. เป็นพื้นฐานในการคำนวณกำไรโดยประมาณ จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) ในราคาปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงโดยประมาณจะถูกนำไปใช้
ขั้นตอนการกำหนดจำนวนเงินที่จ่ายให้กับคนงานมีอยู่ใน "แนวทางในการกำหนดต้นทุนการก่อสร้างในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย MDS 81-1.99" ภาคผนวก 4
1.5. กำไรโดยประมาณถูกกำหนดโดยใช้:
มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน
มาตรฐานประเภทงานก่อสร้างและติดตั้ง
มาตรฐานส่วนบุคคลที่พัฒนาขึ้น (ในบางกรณี) สำหรับผู้รับเหมาเฉพาะราย
การตัดสินใจในการเลือกตัวเลือกสำหรับการคำนวณจำนวนกำไรโดยประมาณนั้นทำโดยนักลงทุน (ลูกค้า - ผู้พัฒนา) และผู้รับเหมาบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
2. ขั้นตอนการกำหนดคำนิยามและการสมัคร
มาตรฐานกำไรโดยประมาณ
2.1. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและติดตั้ง มาตรฐานกำไรโดยประมาณทั่วทั้งอุตสาหกรรมคือ 65% ของจำนวนเงินสำหรับค่าจ้างคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) และใช้ในการคำนวณทางเศรษฐกิจทั่วไปในขอบเขตการลงทุน
2.2. มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมสำหรับกำไรโดยประมาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการซ่อมแซมและงานก่อสร้างโดยประมาณคือ 50% ของจำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนคนงาน (ผู้สร้างและผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักร)
2.3. เป็นการสมควรมากกว่าที่จะใช้มาตรฐานประมาณการกำไรทั่วทั้งอุตสาหกรรมในการพัฒนาการประมาณการของนักลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการกำหนดราคาเริ่มต้น (เริ่มต้น) ของหัวข้อการแข่งขันระหว่างการประมูลตามสัญญา
ตามข้อตกลงระหว่างลูกค้าผู้พัฒนาและผู้รับเหมามาตรฐานกำไรโดยประมาณที่ระบุสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการพัฒนาเอกสารการทำงานและการจ่ายเงินสำหรับงานที่ทำ
2.4. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของงานก่อสร้างและติดตั้งในขั้นตอนการพัฒนาเอกสารการทำงานและการชำระเงินสำหรับงานที่ทำจะใช้มาตรฐานกำไรโดยประมาณสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง
มาตรฐานที่กำหนดระบุไว้ในภาคผนวก 3
2.5. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวกฎหมายและข้อบังคับใหม่ Gosstroy แห่งรัสเซียจะปรับมาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมเป็นระยะสำหรับผลกำไรโดยประมาณและมาตรฐานสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้ง
2.6. ในกรณีที่สภาพการทำงานแตกต่างจากที่ยอมรับในมาตรฐานเฉลี่ยและกำไรที่คำนวณตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งหมดไม่ครอบคลุมต้นทุนของผู้รับเหมาในการพัฒนาการผลิตและสิ่งจูงใจด้านวัสดุสำหรับคนงานตามข้อตกลงกับลูกค้า - นักพัฒนาขอแนะนำให้พัฒนาและใช้มาตรฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณ ( ยกเว้นโครงการก่อสร้างที่ได้รับทุนจากงบประมาณของรัฐบาลกลาง)
2.7. ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐรัสเซีย
3. ขั้นตอนการคำนวณ
มาตรฐานส่วนบุคคล
กำไรโดยประมาณ
3.1. เมื่อคำนวณมาตรฐานแต่ละรายการ เอกสารทางกฎหมายและข้อบังคับปัจจุบันจะถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมจำนวนรายการมาตรฐานตลอดจนข้อมูลจากการรายงานทางสถิติและการบัญชีของรัฐ
มาตรฐานส่วนบุคคลของกำไรโดยประมาณถูกกำหนดโดยการคำนวณโดยผู้รับเหมาซึ่งดำเนินการโดยการคำนวณตามรายการต้นทุนที่ระบุในข้อ 1.2
3.2. เมื่อกำหนดจำนวนเงินภายใต้บทความ "การปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย การสร้างสินทรัพย์ถาวรใหม่" จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงตำแหน่งทรัพย์สินของผู้รับเหมา (ส่วนแบ่งของสินทรัพย์ถาวรในสินทรัพย์ ส่วนแบ่งของส่วนที่ใช้งานของคงที่ สินทรัพย์) และสถานะที่แท้จริงของสินทรัพย์ถาวร (การต่ออายุและการกำจัด ค่าสัมประสิทธิ์การสึกหรอ ความพร้อมของเงินทุนหมุนเวียนของตัวเอง ฯลฯ )
จำนวนเงินทุนตามรายการนี้กำหนดโดยการคำนวณตามข้อมูลจากแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาการลงทุนขององค์กรและการบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ในช่วงก่อนหน้า
3.3. ควรกำหนดจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ่งจูงใจที่เป็นสาระสำคัญสำหรับพนักงานตามข้อมูลจากผู้รับเหมาในช่วงก่อนหน้าซึ่งแสดงอยู่ในภาคผนวกของงบดุล
แอปพลิเคชันนี้สะท้อนถึงการจ่ายเงินสดและสิ่งจูงใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพการทำงาน การให้บริการ รวมถึง:
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนบางประเภทนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างงาน (สัญญา)
ความช่วยเหลือด้านวัสดุ (รวมถึงไม่เสียค่าใช้จ่าย) แก่พนักงานในการมีส่วนร่วมในระบบการให้กู้ยืมจำนองหรือการชำระคืนเงินกู้บางส่วนสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลและความต้องการทางสังคมอื่น ๆ
การชำระส่วนต่างต้นทุนเมื่อขายสินค้า (งานและบริการ) ในราคาพิเศษ (ต่ำกว่าราคาตลาด) ให้กับพนักงานขององค์กร
การชำระค่าบัตรกำนัลสำหรับการรักษาหรือการพักผ่อนหย่อนใจ ทัศนศึกษาหรือการเดินทาง ชั้นเรียนในส่วนกีฬา ชมรมหรือชมรม การเข้าชมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ความบันเทิง หรือพลศึกษา (กีฬา) ตลอดจนการชำระเงินอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
การจ่ายเงินและสิ่งจูงใจทางการเงินที่ระบุนั้นรวมยอดคงค้างของภาษีสังคมแบบรวมตามกฎหมายปัจจุบันจากจำนวนเงินทุนที่วางแผนไว้สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุแก่คนงานและลูกจ้าง ฯลฯ
3.4. สำหรับค่าใช้จ่ายที่กำหนดตามวรรค 3.2., 3.3. ภาษีจะคำนวณตามกฎหมายปัจจุบัน
3.5. ภาษีเงินได้ถูกกำหนดตามตัวบ่งชี้ที่คำนวณสำหรับแต่ละรายการที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรโดยประมาณที่วางแผนไว้
3.6. การคำนวณภาษีทรัพย์สินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในงานก่อสร้างและติดตั้งตลอดจนเงินทุนที่วางแผนไว้สำหรับการซื้อและปรับปรุงให้ทันสมัย
3.7. การคำนวณอัตรากำไรโดยประมาณแต่ละรายการดำเนินการโดยใช้สูตร:
โดยที่: Ni คืออัตรากำไรของแต่ละบุคคลเป็นเปอร์เซ็นต์
Pp – จำนวนกำไรที่กำหนดโดยการคำนวณสำหรับองค์กรที่ทำสัญญาเฉพาะ, พันรูเบิล;
Z คือจำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรง) พันรูเบิล
4. ขั้นตอนการรับผลกำไรโดยประมาณเมื่อร่างเอกสารประมาณการ
4.1. เมื่อจัดทำประมาณการท้องถิ่น (ประมาณการ) โดยไม่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ กำไรโดยประมาณจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการคำนวณ (ประมาณการ) และเมื่อจัดทำตามส่วนต่าง ๆ - ที่ส่วนท้ายของแต่ละส่วนและโดยรวมตามการประมาณการ (ประมาณการ ).
4.2. ขั้นตอนการคำนวณมาตรฐานกำไรโดยประมาณในเอกสารประมาณการขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและขั้นตอนการออกแบบ
4.3. เมื่อกำหนดต้นทุนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในระดับราคาปัจจุบันสามารถกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณได้โดยใช้สูตร:
ในขั้นตอน “โครงการ”:
โดยที่: P – จำนวนกำไรโดยประมาณ, พันรูเบิล;
Z – จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งคำนึงถึงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงของการประมาณการท้องถิ่น (ประมาณการ) พันรูเบิล
NZ – มาตรฐานกำไรโดยประมาณทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นสำหรับกองทุนค่าจ้างของคนงาน (ผู้สร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักร) โดยเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางตรง
N cni – อัตรากำไรโดยประมาณสำหรับงานก่อสร้างและติดตั้งประเภท i-th ที่ระบุในภาคผนวก 3 เป็นเปอร์เซ็นต์
4.4. เมื่อใช้วิธีการดัชนีฐาน จำนวนกำไรโดยประมาณจะถูกกำหนดโดยสูตร:
ในขั้นตอน “โครงการ”:
ในขั้นตอน "เอกสารการทำงาน":
โดยที่: Zb – จำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนของคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งคำนึงถึงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโดยตรงของการประมาณการท้องถิ่น (ประมาณการ) รวบรวมโดยใช้มาตรฐานการประมาณการและราคาในระดับฐานพันรูเบิล
Зci และ Зmi - ค่าจ้างโดยประมาณทั้งหมด (ค่าจ้างพื้นฐาน) สำหรับคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับงานประเภทที่ i, พันรูเบิล;
Iot เป็นดัชนีของระดับปัจจุบันของกองทุนสำหรับค่าจ้างในการก่อสร้างโดยสัมพันธ์กับระดับค่าจ้าง (ค่าจ้างโดยประมาณขั้นพื้นฐานของคนงาน) โดยคำนึงถึงบรรทัดฐานและราคาโดยประมาณของระดับฐาน
n – จำนวนประเภทงานทั้งหมดสำหรับวัตถุนี้
4.5. เมื่อพิจารณาต้นทุนการก่อสร้างและติดตั้งที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการแต่ละราย (บุคคลธรรมดา) ภายใต้สัญญาในประเทศหรือการก่อสร้าง แนะนำให้กำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณตามมาตรฐานของแต่ละบุคคลที่ตกลงกับลูกค้า
5. การจัดระเบียบการทำงาน
ตามคำจำกัดความของมาตรฐาน
กำไรโดยประมาณ
5.1. คำแนะนำด้านระเบียบวิธีทั่วไปสำหรับการพัฒนามาตรฐานกำไรโดยประมาณนั้นจัดทำโดยกรมการกำหนดราคาและการกำหนดมาตรฐานโดยประมาณในการก่อสร้างและภาคการเคหะและชุมชนของ Gosstroy แห่งรัสเซีย (ต่อไปนี้จะเรียกว่าแผนกการกำหนดราคา)
5.2. การพัฒนามาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมตลอดจนมาตรฐานสำหรับประเภทของงานก่อสร้างและติดตั้งนั้นดำเนินการโดยองค์กรนักพัฒนาที่กำหนดโดยแผนกราคา
ร่างมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นสำหรับผลกำไรโดยประมาณได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการระหว่างแผนก (คณะทำงาน) เพื่อการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง (IMC) ของคณะกรรมการการก่อสร้างแห่งรัฐของรัสเซีย
เมื่อคำนึงถึงผลการทบทวนที่ IEC องค์กรพัฒนาจะทำการปรับเปลี่ยนร่างมาตรฐานอย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุงจะถูกส่งไปยังฝ่ายกำหนดราคา ซึ่งหลังจากการตรวจสอบขั้นสุดท้ายแล้ว จะต้องส่งเพื่อขออนุมัติตามลักษณะที่กำหนด
5.3. การพัฒนามาตรฐานส่วนบุคคลสำหรับองค์กรที่ทำสัญญาแต่ละแห่งนั้นดำเนินการโดยตรงโดยองค์กรที่ทำสัญญาหรือศูนย์ภูมิภาคสำหรับการกำหนดราคาในการก่อสร้าง (RCCP) การออกแบบและองค์กรอื่น ๆ บนพื้นฐานของสัญญาที่สรุปไว้สำหรับการปฏิบัติงานเหล่านี้ โครงการที่พัฒนาแล้วตามมาตรฐานของกำไรโดยประมาณจะถูกโอนโดยผู้รับเหมาไปยังผู้พัฒนาลูกค้าเพื่อพิจารณาและตรวจสอบ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรพัฒนาทำการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมกับร่างมาตรฐานกำไรโดยประมาณแต่ละรายการ และส่งให้ผู้พัฒนาลูกค้าเพื่อขออนุมัติ
5.4. ในกรณีที่เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจซึ่งต้องได้รับการยืนยันจากโครงการองค์กรก่อสร้าง (POS) อนุญาตให้รวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรการก่อสร้างและติดตั้งและการพัฒนาฐานการผลิต (ภาคผนวก 2 ข้อ 3) ในบทที่ 9 “งานและต้นทุนอื่น ๆ” ของการประมาณการรวม การคำนวณต้นทุนการก่อสร้างและราคาตามสัญญาตามการคำนวณที่ตกลงกับลูกค้าผู้พัฒนา
ภาคผนวก 1
รายชื่อเอกสารด้านกฎหมายและข้อบังคับ
ใช้ในการจัดทำ “คำแนะนำระเบียบวิธี
เพื่อกำหนดจำนวนกำไรโดยประมาณในการก่อสร้าง"
1. รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย (ตอนที่หนึ่ง) ของวันที่ 31 กรกฎาคม 1998 ฉบับที่ 146-F Z (การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, ฉบับที่ 31, ศิลปะ 3824; 1999, ฉบับที่ 2 8, ศิลปะ 3487; 2000, ฉบับที่ 2, ข้อ 134)
2. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ฉบับที่ 147-FZ<О введении в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации>(รวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, หมายเลข 31, ศิลปะ 3825; 1999, หมายเลข 28, ศิลปะ 3488; 2000, หมายเลข 32, ศิลปะ 3341)
3. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 5 สิงหาคม 2543 ฉบับที่ 118-FZ<О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах>(การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2000, ฉบับที่ 32, ศิลปะ 3341)
4. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 18 ตุลาคม 2534 ฉบับที่ 1759-1<О дорожных фондах в Российской Федерации>(Vedomosti แห่งสภาผู้แทนราษฎรของ RSFSR และสภาสูงสุดของ RSFSR, 1991, ฉบับที่ 44, ศิลปะ 1426; ราชกิจจานุเบกษาของสภาผู้แทนราษฎรของสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1993 , หมายเลข 37, ศิลปะ 102; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1994, หมายเลข 29, ศิลปะ. 3010; 1995, หมายเลข 26, ศิลปะ. 2402; หมายเลข 35, ศิลปะ. 3503; 1996, หมายเลข 1 , ศิลปะ. 4; 1997, ลำดับที่ 22, ศิลปะ. 2545; 1998, ลำดับที่ 13, ศิลปะ. 1473; ลำดับที่ 26, ศิลปะ. 3013; 1999, ลำดับที่ 1, ศิลปะ. 1; ลำดับที่ 7, ศิลปะ. 879 ; ฉบับที่ 16 ข้อ 1930 ฉบับที่ 18 ข้อ 2221)
5. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 13 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2030-1<О налоге на имущество предприятий>(Vedomosti แห่งสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, ฉบับที่ 12, ศิลปะ 599; ฉบับที่ 34, มาตรา 1976; 1993, ฉบับที่ 4, มาตรา 118; ไม่ . 25 ศิลปะ 905 การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2538 ฉบับที่ 18 มาตรา 1590)
6. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2118-1<Об основах налоговой системы в Российской Федерации>ข้อ 2 ของมาตรา 18 และมาตรา 19,20,21 (Vedomosti ของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, ฉบับที่ 11, มาตรา 52; ฉบับที่ 34, มาตรา 1976 ; 1993, ลำดับที่ 4, ศิลปะ. 118; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1997, ลำดับที่ 30, มาตรา 3593; 1998, ลำดับที่ 31, มาตรา 3816, 3828; ลำดับที่ 43, มาตรา 5213; 1999, ลำดับที่ 1 มาตรา 1; ลำดับที่ 7 มาตรา 879; ลำดับที่ 25 มาตรา 3041; ลำดับที่ 28 มาตรา 3475; 2000 ลำดับที่ 32 มาตรา 3341)
7. กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534 ฉบับที่ 2116-1<О налоге на прибыль предприятий и организаций>(Vedomosti แห่งสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, ฉบับที่ 11, ข้อ 525; ฉบับที่ 34, มาตรา 1976; ฉบับที่ 4, มาตรา 118;<Российская газета>, 1993, 3 พฤศจิกายน, หมายเลข 205; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2537, ฉบับที่ 27, ศิลปะ 2823; ลำดับที่ 29 ศิลปะ 3010; ลำดับที่ 32 ศิลปะ 3304; พ.ศ. 2538 ฉบับที่ 18 ข้อ 1592; ลำดับที่ 26 ศิลปะ 2402, 2403; ลำดับที่ 49 ศิลปะ 4695; พ.ศ. 2539 ฉบับที่ 1 ข้อ 4, 20; หมายเลข 51 จาก t. 5682; 2540 ฉบับที่ 3 ข้อ 357; 998 ฉบับที่ 47 ข้อ 5702; 1999, ฉบับที่ 2, ข้อ 237; ลำดับที่ 10 ศิลปะ 1162; ลำดับที่ 14 ศิลปะ 1660; 2543 ฉบับที่ 32 ข้อ 3341)
8. กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 82-FZ<О минимальном размере оплаты труда >(ชุดกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2000, ฉบับที่ 26, ศิลปะ 2729)
9. คำสั่งของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 5 สิงหาคม 2535 ฉบับที่ 552<Об утверждении Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли>(รวบรวมการกระทำของประธานาธิบดีและรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, 1992, ลำดับที่ 9, ศิลปะ. 602; การรวบรวมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1995, ลำดับที่ 27, มาตรา 2587; ลำดับที่ 28, มาตรา 2686; ไม่ใช่ .48 ศิลปะ 4683; 1996 ลำดับที่ 43 มาตรา 4924 ลำดับที่ 49 มาตรา 5557; 1998 ลำดับที่ 2 มาตรา 260; ลำดับที่ 22 มาตรา 2469; ลำดับที่ 37 มาตรา 4624 ; 1999, ฉบับที่ 29, ข้อ 3757; 2000, ฉบับที่ 23, ข้อ .2431)
11. คำสั่งของกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซีย ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2543 ฉบับที่ 62< О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий и организаций>.
12. จดหมายของกรมสรรพากรแห่งรัฐรัสเซียลงวันที่ 2 เมษายน 2539 ฉบับที่ 07-3-08/112<О налоге на прибыль приватизированных предприятий и организаций>.
13. จดหมายของกรมสรรพากรแห่งรัฐรัสเซียลงวันที่ 6 มกราคม 2540 ฉบับที่ 02-4-07/1<О налоге на прибыль предприятий и организаций>.
14. จดหมายของกรมการปฏิรูปภาษีกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 24 มิถุนายน 2540 ฉบับที่ 04-02-1 4<О перечне затрат, включаемых в себестоимость продукции при формировании затрат на прибыль>.
15. จดหมายของกรมสรรพากรแห่งรัสเซียลงวันที่ 27 ตุลาคม 2541 เลขที่ШС-6-02/768<Методические рекомендации по отдельным вопросам налогообложения прибыли>(แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2542)
16. จดหมายของกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซีย ลงวันที่ 17 มกราคม 2543 ฉบับที่ 02-1-16/2<О налогообложении прибыли, полученной участником совместной деятельности>.
17. หนังสือของกรมนโยบายภาษีกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 ฉบับที่ 04 -02-05/2<О налогообложении курсовых и суммовых разниц>.
18. คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 9 ธันวาคม 2541 ฉบับที่ 60n<Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту "Учётная политика организации" ПБУ 1/98>
19. คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ฉบับที่ 43n<Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту "Бухгалтерская отчётность организации" ПБУ 4/99>.
20. คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 ฉบับที่ 34n<Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской федерации>
21. คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 13 มกราคม 2543 ฉบับที่ 4n<О формах бухгалтерской отчётности организаций>.
22. คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2542 ฉบับที่ 32n<Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту "Доходы организации" ПБУ 9/99>(ตามที่แก้ไขและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
23. คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2542 ฉบับที่ 33n<Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту "Расходы организации" ПБУ 10/99>(ตามที่แก้ไขและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542)
24. คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2541 ฉบับที่ 25n<Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт материально-производственных запасов" ПБУ 5/98>(แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542, 24 มีนาคม 2543)
25. คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 3 กันยายน 2540 ฉบับที่ 65n<Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт основных средств" ПБУ 6/97>(แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ 24 มีนาคม พ.ศ. 2543)
26. คำสั่งกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 10 มกราคม 2543 ฉบับที่ 2n<Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2000>.
27. คำสั่งของกรมสรรพากรแห่งรัสเซียลงวันที่ 8 มิถุนายน 2538 ฉบับที่ 33<О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий>(แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ 12 กรกฎาคม 9 ตุลาคม 2538 29 พฤษภาคม 13 มิถุนายน 2540 2 เมษายน 2541)
28. คำสั่งกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซีย ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 เลขที่ BG-3-04/389<О внесении изменений в инструкцию Госналогслужбы России от 08,06.95 №33 "О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий>.
29. คำสั่งของกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซียลงวันที่ 4 เมษายน 2543 ฉบับที่ 59<О порядке исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды>.
30. คำสั่งกระทรวงภาษีและภาษีของรัสเซีย ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2543 เลขที่ BG-3-03/361<О внесении изменений в Инструкцию МНС России от 04.04.2000 №59 "О порядке исчисления и уплаты налогов, по ступающих в дорожные фонды>.
31. ขั้นตอนการกำหนดค่าธรรมเนียมและจำนวนสูงสุดสำหรับมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การกำจัดของเสีย และผลกระทบที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ได้รับการอนุมัติโดยพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2535 ฉบับที่ 632 (รวบรวมการกระทำของประธานาธิบดี และรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2535 หมายเลข 10 ข้อ 726; 1995 หมายเลข 3 ข้อ 190)
32. มาตรฐานพื้นฐานสำหรับการจ่ายเงินสำหรับการปล่อยมลพิษ การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม และการกำจัดของเสีย ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซียเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2536)
33. หนังสือของกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2535 ฉบับที่ 9-5-12 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซีย ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2535 ฉบับที่ 04-04/72-6344<Порядок направления предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами, иностранными юридическими лицами и гражданами средств в государственные внебюджетные экологические фонды>(แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ 23 พฤษภาคม 1995, 11 สิงหาคม 1997)
34. การลงมติของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2536 ครั้งที่ 22<О некоторых вопросах практики применения Закона РСФСР "Об охра не окружающей природной среды" (вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1994, №3; 2000, №6).
ภาคผนวก 2
ต้นทุนที่ไม่นำมาพิจารณาในมาตรฐาน
กำไรโดยประมาณ
1. ต้นทุนที่ไม่กระทบต่อกิจกรรมการผลิตของผู้รับเหมา
เงินบริจาค;
การพัฒนาบริการสังคมและชุมชน
การบริจาคโดยสมัครใจให้กับกองทุนการเลือกตั้ง
โบนัสสำหรับพนักงานที่ไม่ใช่ฝ่ายผลิต
การชำระเงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนเพิ่มเติม (เกินระยะเวลาที่กำหนด)
การจัดสรรผลประโยชน์แบบครั้งเดียวให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ เงินเสริมบำนาญ
การชดเชยค่าอาหารในโรงอาหารและบุฟเฟ่ต์
การชำระเงินสำหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เมื่อส่งคนงานไปทำการติดตั้งการว่าจ้างและงานก่อสร้างสำหรับกิจกรรมเคลื่อนที่และการเดินทางของกิจกรรมของพวกเขาเพื่อปฏิบัติงานแบบหมุนเวียน
การชำระค่าสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
การชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกินกว่าบรรทัดฐานที่กำหนดไว้
การประกันภัยบุคลากรขององค์กรก่อสร้าง (ยกเว้นการประกันสังคมและประกันสุขภาพภาคบังคับ)
เพื่อสร้างกิจการร่วมค้า
การซื้อหุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นๆ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและการจำหน่ายหลักทรัพย์
การชำระคืนเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์และการจ่ายดอกเบี้ยตลอดจนสินเชื่อรอตัดบัญชีและเกินกำหนดชำระ (เกินกว่าจำนวนเงินตามอัตราคิดลดของธนาคารกลางแห่งรัสเซีย)
การชำระคืนเงินกู้ธนาคารบางส่วนให้กับพนักงานเพื่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเริ่มต้นครัวเรือน
การจ่ายเงินสำหรับการปล่อยมลพิษเกินที่อนุญาตสูงสุด
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายของเงินทุนขององค์กรเอง
2. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเติมเงินทุนหมุนเวียน
ขั้นตอนการเติมเงินเหล่านี้มีไว้สำหรับการสรุปสัญญาก่อสร้างรวมถึงการจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับงานหรือรับเงินกู้จากธนาคารเพื่อซื้อวัสดุผลิตภัณฑ์และโครงสร้าง
3. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรก่อสร้างและติดตั้ง
ซึ่งรวมถึง:
สถานศึกษาก่อนวัยเรียน ค่ายพักร้อนสำหรับเด็ก สต็อกที่อยู่อาศัย ตลอดจนครอบคลุมค่าใช้จ่ายโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ